2025年机电安装施工合同.pdf

该【2025年机电安装施工合同 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【24】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年机电安装施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。——《论语》机电安装施工合同随着法律观念的深入人心,合同对我们的帮助越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是作者为大家整理的机电安装施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。机电安装施工合同1发包方:承包方:甲方将消防安装工程交由乙方负责施工,为明确甲乙双方的责、权、利,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,经双方协商一致,现就该工程达成以下协议:第一条工程名称消防水喷淋、消火栓供水系统。第二条工程范围乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸,依据消防工程验收有关规范,按设计图纸要求施工,在没有经甲方和设计方同意修改前,乙方无权修改和变更设计。乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。第三条承包方式包工包料,使用的产品或材料与预算书相符,并符合规范要求及设计要求。乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。第四条工程造价工程总造价暂定为:圆整。材料单价按照《建设工程造价信息》施工期间平均价计取。第五条工程期限工期:乙方须在个日历天内完成本合同约定的施工内容和范围并通过甲方的初验,在施工过程中若甲方要求施工变更,则工期相应顺延。第六条质量要求严格按照国家相关规范进行施工,达到合格标准。第七条付款方式合同签订后,以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内,甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。工程完成,经核实工程量后,甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通过消防部门验收合格,并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后,甲乙双方在15个工作日内进行结算,其余款一次性拨付给乙方。结算付款前,乙方须按总价先提供发票。第八条验收乙方完工后,甲方应在30天内向市消防支队申请验收,乙方保:..君子忧道不忧贫。——孔丘如工程未能通过验收的,乙方须返工至通过验收合格为止,各种费用自理并承担逾期交付的违约责任。第九条工程结算1、本工程套用《全国统一安装工程预算定额单位估价表》及相配套的费用定额,取费按类计取。2、进行增减。第十条双方责任一、甲方:如工程项目有增减或设计更改的内容,按实际发生的项与量1、提供该工程图纸四份,消防审核意见书一份;2、提供施工现场使用的水电;3、提供临时材料房一间;4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。二、乙方:1、根据甲方提供的图纸进行会审。会审后方可组织施工;2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工,确保工程质量,并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方,提供全套设备的相关技术资料及为甲方培训两名操作人员。3、乙方在施工期间,必须对相邻的工程设施及管线进行保护,如有损害须负责赔偿。4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的,必须在征得甲方同意后才可进行,并在施工完毕后由乙方负责恢复原状,否则所造成的一切责任由乙方承担。5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工,并注意安全文明施工,。6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。第十一条产品要求乙方应按要求进行施工,所使用的产品必须为合格产品,如发现产品有质量、规格、型号、尺寸不符的立即退货,由此造成的费用由乙方:..博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》乙方不得使用不合格产品或伪劣产品的,乙每违反一次,乙方应向甲方支付元次的违约金。已施工部分,乙方须无条件返工,费用自理,造成逾期交付的,乙方还应承担逾期交付的违约责任。第十二条保修责任工程验收合格后,从通过消防部门验收合格之日起保修12个月,在保修期内,如使用过程中发生工程质量问题,甲方或使用方通知乙方,乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。如乙方不派人来维修,甲方或使用方将另行组织维修,费用从保质金中扣除,保质金不足以支付维修费用的,仍由乙方承担。第十三条违约责任甲方不按时付款的,甲方从逾期付款之日起,每逾期一天,按应付款的千分之一向乙方支付违约金。乙方不按时完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。乙方完成的工程不符合质量要求的,消防部门一次性验收不合格的,应返工直至达到要求,造成超工期的,按本条第。项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担。第十四条施工期间至未通过消防验收合格之前,乙方自行保管好材料、设备等,并加强施工安全的管理,如出现施工的安全事故及材料损失,一切责任均由乙方负责。第十五条其他:本合同如有未尽事宜,经甲乙双方友好协商解决。如双方不能协商解决的,由#市仲裁委员会仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。第十六条本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方:法人代表:经办人:电话:帐号:开户行:乙方:法人代表:经办人:电话:帐号:开户行:合同签订日期::..博观而约取,厚积而薄发。——苏轼机电安装施工合同2发包人全称:#(以下简称:甲方)承包人全称:#(以下简称:乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。一、工程概况:工程名称:#(以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。三、合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:#年#月#日,竣工日期为:#年#月#日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥:元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。:..勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备四、质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):①建设强制性条文;②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—#;④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—#;⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82);⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82)⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88);⑧省、市相关部门的各种规章制度;⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥:元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。五、工程量的计量及结算方式:1、结算依据:建筑面积按照施工图纸计算。2、本工程按元/平方米计算,安装工程完工后,按所完工程量的支付工程款,余款待工程竣工交业主后一次结清。六、文明施工及安全生产1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故,乙方承担30%的经济责任。2、,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工过程跟踪管理检查与整改。3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安:..非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮4、乙方工人进场施工应持有身份证。不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚歉200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、病、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法,对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。8、在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。七、述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决,跟甲方无关,八、附则:1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。2、合同在执行过程中,如发生纠纷,双方应本着实事求是的精神,通过协商解决,协商不能解决时,由上级权威机关进行最终裁决。3、双方代表身份证复印件,作为本合同附件。4、协议一式三份,甲乙双方各一份,施工员一份,协议自签定之日起生效,工程款付清自动失效。甲方(公章):#:..子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》法定代表人(签字):##年#月#日乙方(公章):#法定代表人(签字):##年#月#日机电安装施工合同3发包方(甲方):承包方(乙方):为了明确双方权利和义务,协调工作,确保工程质量和施工进度,使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的`规定,经甲、乙双方协商签定本合同,以资共同遵守。第一条工程名称:第二条工程地址:第三条施工工期:以上工程自年月日起开工,至年月日止,总日历天数天,完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻,工期延顺。第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元(大写金额)。第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者,则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者,则由甲方承担损失。第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失,由乙方负责。第九条违约责任合同一方不履行合同义务,责任方承担违约责任。:..学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后,即告终止。第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决,仍不能达成一致意见者,可向人民法院提出诉讼。第十二条合同份数本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。甲方(公章):#法定代表人(签字):##年#月#日乙方(公章):#法定代表人(签字):##年#月#日机电安装施工合同4发包方:承包方:根据《中华人民共和等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。(一)、安装塔机的概况塔机型号:QZT-63塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。塔机安装说明书塔机安装高度说明:(二)、安装塔机时间地点地点:时间:#年4月26日(三)、费用及付款安装费、安检费资料费。:..勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备安装完毕验收合格付款80%,。(四)、甲方责任提供安装塔机的全部技术资料提供安装塔机的整件和合格配件。提供《甘肃建筑起重机械登记表》督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。(五)乙方责任应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。(六)其它合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。合同一经双方签字、盖章即生效。合同一式贰份,甲乙双方各执一份。发包方:承包方:日期:机电安装施工合同5发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商,甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利,协商一致的原则双方就:..去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》:::::第五条驻工地代表:1、甲方驻工地代表姓名:2、甲方驻工地代表职责:按照合同约定,及时向乙方提供所需指令,批准,图纸并履行其他合同约定的义务。3、乙方驻工地代表姓名:联系电话:4、乙方驻工地代表职责:按甲方代表批准的作业计划,工期控制计划,质量目标和甲方代表依据合同发出的指令,要求组织施工,履行合同中约定的其他权利义务。第六条甲方责任:,甲方负责组织图纸技术交底,审查乙方的分项工程施工方案,确定修改范围。。第七条乙方责任:。,质量,安全及工程保修责任。,应保证材料符合设计质量要求。,并向甲方提供施工人员名单及主要工种上岗证。,机具及随机所用的电线和配件,并保证所用机具性能良好,符合甲方的安全要求,ci形象要求及国家和北京市:..学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——,文明施工,后勤卫生,环保,消防,保卫等方面的管理规定。违反规定,造成的一切责任及损失均由乙方承担。第八条工期延误:对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。。,或修改范围不能及时提供。。在上述情况发生后2天内,乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因,工程不能按合同工期完工,乙方承担违约责任。第九条违约:。第十条安全及文明施工:,对其施工人员进行安全教育及安全交底,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。,配备专职安全员,对操作工人的安全生产负责。,并符合国家,北京市有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行负责,并承担由此引起的一切经济损失。第十一条工期,质量约定:,每拖延一天,乙方应向甲方交纳工程总价1%,作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。,甲方于14日内,在无任何保修问题的情况下,退还5%保:..以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》:)第十二条付款方式:,工程竣工并通过验收完工,甲方支付合同价款95%给乙方,即:__元。剩余5%即:__元作为工程保修款,在保修期内乙方应完全履行保修义务,保修期满后,保修款将全额无息返还乙方;若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务,则甲方有权扣取保修款。第十三条合同生效与终止:;,保修完成后即告终止。第十四条重要事项:1,本合同履行期间,乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等),否则视为乙方违约,甲方有权向乙方追索因此受到的全部损失,同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。2,若甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工向乙方提出任何索贿要求,乙方须立即通知甲方。如果有确切证据能够证明甲方员工或受甲方委托对该房产进行资产管理的公司员工存在上述非法行为,则甲方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论本合同是否另设通知条款定有其他通知方式,乙方方可以电邮方式通知甲方,甲方指定邮箱地址:第十五条合同份数:,由甲乙双方分别保存。:甲方保存1份,乙方保存1份。甲方签名、盖章:乙方签名、盖章:机电安装施工合同6同甲方::..博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》乙方:经甲乙双方共同协商,就#电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。一、工程名称:#电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在×年×月份进场施工,×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月#元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式:(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。:..乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子》、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方:1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收:1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接:..乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子》没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。4、,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁:1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十一、其他:1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。十二、合同份数:本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。甲方:乙方:法人代表(委托人):法人代表(委托人):联系电话:联系电话::..穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:机电安装施工合同7建设单位:年月日合同协议书发包人(甲方):承包人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,为明确各方责任,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:机电安装总承包工程2、工程地点:。3、工程规模:。二、:根据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料,并结合施工现场环境状况,按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包管理费、包工期、包安全、包文明施工措施、包环境保护、包设备调试、包机电总承包工程管理、包与土建总承包配合管理、包措施费、包施工组织设计(各专项方案)中采取的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。:招标文件、附件及甲方要求完成《电气、给排水、消防、通风空调专业工程》施工图所有内容,包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包管理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及:..博观而约取,厚积而薄发。——苏轼,:强电系统:配电室低压柜系统图暂为方案图,从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价,该部分按实结算。自低压电房外墙开始,至所有动力配电箱(含消防动力配电箱、双电源切换箱)、照明配电箱(含应急照明配电箱)安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括所有提供给其它机电系统的动力配电箱(含配电箱)如:电梯/扶梯系统、室内/室外(园林)系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统,各机电/弱电系统设备机房、消防控制室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。负一层商业区域、裙楼部分的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)等,楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。所有楼梯间照明、所有应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。塔楼部分由机电单位施工至各办公室内开关箱(含开关箱体、载流元件),新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备,动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱(含配电箱、双电源箱)。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。避难层(15楼)除卫生间、电梯厅外,其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。发电机(含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收配合工作)由招标方另行委托设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价,按实结算。并协助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装,并配合智能化工程施工单位进行综合调试。:..君子忧道不忧贫。——孔丘本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室,从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围,提供电子版图纸计算工程量,工程分界点为消防泵控制柜上接线端(不含消防泵控制柜)。从消防水泵控制柜到消防水泵间的管线(含控制柜)不在本次招标范围内。防雷工程不在本次招标范围内,由招标人另行委托土建总承包人施工。高低压配电房由招标方另行委托安装,工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。消防水泵控制箱柜、污水泵控制箱、卷帘控制箱由设备厂商配套供应安装,机电单位接线至控制箱进线端子。给排水系统:室内排水(雨水、污水、废水、压力排水、通气管)及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工,室外排水管道由园林单位施工,不在本次招标范围内。自市政自来水表后起(不含水表组、水表井)的室外给水管道、包括室外消火栓的安装,由机电单位施工。除卫生间给水支管外,其余室内