科研机构水电安装施工合同样本3篇.docx

该【科研机构水电安装施工合同样本3篇 】是由【知识无限】上传分享，文档一共【51】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【科研机构水电安装施工合同样本3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
科研机构水电安装施工合同样本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
甲方基本信息
乙方基本信息
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 工程范围及要求
工程范围
工程要求
工程标准
4. 施工组织设计
施工方案
施工进度安排
施工人员配置
施工设备配置
5. 质量要求及验收标准
质量要求
验收标准
验收程序
6. 工程费用及支付方式
工程费用构成
工程费用支付方式
工程费用支付时间
7. 施工工期及延误责任
施工工期
工期延误责任
工期延误赔偿
8. 安全生产及环境保护
安全生产要求
环境保护要求
责任及处罚
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除及终止程序
11. 合同生效及期限
合同生效条件
合同期限
12. 其他约定事项
保密条款
不可抗力条款
其他约定事项
13. 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：工程量清单
附件三：施工组织设计
14. 合同签署及生效日期
合同签署日期
合同生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
甲方基本信息
甲方名称：___________
甲方地址：___________
甲方联系人：___________
甲方联系电话：___________
乙方基本信息
乙方名称：___________
乙方地址：___________
乙方联系人：___________
乙方联系电话：___________
2. 项目概述
项目名称：科研机构水电安装工程
项目地点：___________
项目规模：___________
项目内容：包括水电管道铺设、电气设备安装、强弱电接入等。
3. 工程范围及要求
工程范围
水管铺设：室内外给排水管道、消防管道等。
电气安装：配电箱、照明灯具、插座、开关等。
强电接入：变压器、配电柜、电缆等。
弱电接入：电话、网络、监控等。
工程要求
符合国家及地方相关标准和规范。
材料质量合格，符合设计要求。
施工质量优良，确保工程安全、可靠、美观。
4. 施工组织设计
施工方案
施工顺序：先进行强电接入，再进行弱电接入，进行水电管道铺设。
施工方法：采用明敷和暗敷相结合的方式进行施工。
施工进度安排
施工总工期：___________
关键线路：___________
施工节点：___________
施工人员配置
施工队伍：___________
人员数量：___________
人员资质：___________
施工设备配置
施工设备：___________
设备数量：___________
设备性能：___________
5. 质量要求及验收标准
质量要求
材料质量：符合国家标准，无质量问题。
施工质量：按照国家及地方相关标准和规范进行施工。
验收质量：确保工程质量达到优良标准。
验收标准
材料验收：材料合格证、检验报告等。
施工验收：隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收等。
验收程序：按照国家及地方相关标准和规范进行验收。
6. 工程费用及支付方式
工程费用构成
材料费
人工费
机械费
管理费
工程费用支付方式
预付款：合同签订后___________日内支付合同总价的___________%。
进度款：按工程进度分阶段支付，每完成___________%支付一次。
结算款：工程验收合格后___________日内支付合同总价的___________%。
工程费用支付时间
预付款支付时间：合同签订后___________日内。
进度款支付时间：每个施工节点完成后___________日内。
结算款支付时间：工程验收合格后___________日内。
7. 施工工期及延误责任
施工工期
施工总工期：___________
关键线路：___________
施工节点：___________
工期延误责任
因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付___________元违约金。
因不可抗力等原因造成工期延误，双方应协商解决，必要时可延长工期。
工期延误赔偿
因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担相应损失。
因不可抗力等原因造成工期延误，双方互不承担赔偿责任。
8. 安全生产及环境保护
安全生产要求
乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。
乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。
环境保护要求
乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。
乙方应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘等污染。
乙方应妥善处理施工过程中产生的固体废弃物。
9. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
双方可协商选择仲裁机构解决争议。
争议解决程序
争议发生后，双方应立即停止争议行为，并尽快协商解决。
如协商不成，任何一方可向约定的仲裁机构申请仲裁。
10. 合同解除及终止
合同解除条件