个体咖啡店装修协议3篇.docx

该【个体咖啡店装修协议3篇 】是由【知识海洋】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【个体咖啡店装修协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
个体咖啡店装修协议
合同目录
一、协议概述
1. 协议名称
2. 协议目的
3. 协议双方
4. 协议签订时间及地点
5. 协议有效期
二、咖啡店基本信息
1. 店铺名称
2. 店铺地址
3. 店铺面积
4. 店铺经营范围
三、装修设计
1. 设计风格
2. 设计方案
3. 设计费用
4. 设计师及设计团队
四、装修材料及设备
1. 材料品牌及型号
2. 设备品牌及型号
3. 材料及设备采购清单
4. 材料及设备供应商
五、施工方案
1. 施工进度
2. 施工单位
3. 施工人员
4. 施工现场管理
六、工程款项
1. 装修预算
2. 款项支付方式
3. 款项支付节点
4. 退款及违约责任
七、质量保障
1. 施工质量标准
2. 质量验收流程
3. 质量保证期
4. 质量违约责任
八、工期延误
1. 工期延误原因
2. 工期延误责任
3. 工期延误处理措施
九、安全文明施工
1. 安全文明施工要求
2. 安全文明施工措施
3. 安全文明施工责任
十、售后服务
1. 售后服务内容
2. 售后服务期限
3. 售后服务费用
4. 售后服务违约责任
十一、争议解决
1. 争议解决方式
2. 争议解决机构
3. 争议解决期限
十二、协议解除
1. 协议解除条件
2. 协议解除程序
3. 协议解除后的责任
十三、其他约定
1. 协议生效条件
2. 协议修改及补充
3. 协议附件及补充材料
十四、协议附件
1. 装修设计方案
2. 材料及设备采购清单
3. 施工进度计划
4. 质量验收报告
合同编号_________
一、协议概述
1. 协议名称：个体咖啡店装修协议
2. 协议目的：为明确甲乙双方在个体咖啡店装修过程中的权利和义务，确保装修工程顺利进行，特制定本协议。
3. 协议双方：
甲方（装修方）：（甲方全称）
乙方（业主方）：（乙方全称）
4. 协议签订时间及地点：（签订日期）于（签订地点）
5. 协议有效期：自本协议签订之日起至装修工程验收合格之日止。
二、咖啡店基本信息
1. 店铺名称：（咖啡店名称）
2. 店铺地址：（咖啡店地址）
3. 店铺面积：（咖啡店面积，如：100平方米）
4. 店铺经营范围：咖啡饮品制作、销售，简餐服务。
三、装修设计
1. 设计风格：现代简约风格
2. 设计方案：包括平面布局图、立面图、效果图等
3. 设计费用：（设计费用金额）元
4. 设计师及设计团队：（设计师姓名及设计团队信息）
四、装修材料及设备
1. 材料品牌及型号：详见材料清单
2. 设备品牌及型号：详见设备清单
3. 材料及设备采购清单：详见附件
4. 材料及设备供应商：（供应商名称及联系方式）
五、施工方案
1. 施工进度：详见施工进度计划表
2. 施工单位：（施工单位名称）
3. 施工人员：（施工人员名单及资质）
4. 施工现场管理：详见施工现场管理制度
六、工程款项
1. 装修预算：（装修预算总金额）元
2. 款项支付方式：分阶段支付
3. 款项支付节点：
首付款：（首付款金额）元，签订协议后支付
进度款：（进度款金额）元，每完成一定进度支付
质量验收款：（质量验收款金额）元，验收合格后支付
尾款：（尾款金额）元，装修工程竣工后支付
4. 退款及违约责任：
如因乙方原因导致装修工程无法继续，甲方有权要求乙方支付已发生费用的50%作为违约金。
如因甲方原因导致装修工程无法继续，乙方有权要求甲方退还已支付的全部款项。
七、质量保障
1. 施工质量标准：符合国家相关质量标准和规范
2. 质量验收流程：详见质量验收标准及流程
3. 质量保证期：自工程验收合格之日起12个月
4. 质量违约责任：
如发现质量问题，乙方应在发现问题之日起3日内通知甲方，甲方应在接到通知后7日内进行整改。
如因施工质量问题导致损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
八、工期延误
1. 工期延误原因：因不可抗力、甲方原因、乙方原因或第三方原因导致
2. 工期延误责任：
因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担责任。
因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任。
因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任。
因第三方原因导致的工期延误，由第三方承担相应的责任。
3. 工期延误处理措施：
双方应协商解决工期延误问题，必要时可调整施工进度计划。
九、安全文明施工
1. 安全文明施工要求：严格遵守国家相关安全文明施工规定
2. 安全文明施工措施：
施工现场设置安全警示标志
定期进行安全检查
施工人员佩戴安全防护用品
3. 安全文明施工责任：
甲方负责提供安全文明施工条件
乙方负责现场安全管理
十、售后服务
1. 售后服务内容：包括但不限于设备维修、材料更换、施工缺陷修复等
2. 售后服务期限：自工程验收合格之日起2年
3. 售后服务费用：详见售后服务收费标准
4. 售后服务违约责任：
乙方未按约定提供售后服务，甲方有权要求乙方承担相应责任
十一、争议解决
1. 争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼
2. 争议解决机构：协商解决；如协商不成，提交（仲裁委员会名称）仲裁；仲裁不成，依法向人民法院提起诉讼
3. 争议解决期限：自争议发生之日起30日内
十二、协议解除
1. 协议解除条件：因不可抗力、双方协商一致、违约行为等
2. 协议解除程序：双方书面通知对方，并按照协议约定处理后续事宜
3. 协议解除后的责任：
双方应按照协议约定承担相应的责任
未支付的费用应按照约定支付
十三、其他约定
1. 协议生效条件：双方签字盖章后生效
2. 协议修改及补充：经双方协商一致，可对本协议进行修改或补充