主题餐厅装修预算合同模板3篇.docx

该【主题餐厅装修预算合同模板3篇 】是由【知识海洋】上传分享，文档一共【50】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【主题餐厅装修预算合同模板3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
主题餐厅装修预算合同模板
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 装修预算
装修预算总金额
主要装修材料及设备清单
材料及设备价格
施工工艺及标准
4. 工程进度安排
工程总工期
各阶段工期
验收时间
5. 施工队伍
施工单位名称
施工单位资质
施工单位负责人
施工队伍人员配置
6. 质量要求
装修材料质量要求
施工质量要求
验收标准
7. 预算调整
预算调整范围
预算调整程序
预算调整审批权限
8. 付款方式
付款比例
付款时间
付款方式
9. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
10. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
11. 违约责任
违约责任承担方式
违约责任赔偿标准
违约责任追究程序
12. 不可抗力
不可抗力定义
不可抗力事件发生后的处理
不可抗力事件解除合同的条件
13. 合同生效
合同生效条件
合同生效时间
合同生效后的法律效力
14. 合同附件
附件一：装修预算明细表
附件二：施工图纸
附件三：其他相关文件
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：主题餐厅名称
乙方：装修施工单位名称
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5678
乙方联系人：赵六
乙方联系电话：139xxxx5678
2. 项目概述
项目名称
主题餐厅装修工程
项目地点
市区路号
项目规模
总建筑面积：500平方米
项目内容
装修范围：包括室内墙面、地面、天花板的装修及家具、灯具、窗帘等设施的安装
3. 装修预算
装修预算总金额
预算总金额：人民币100万元整
主要装修材料及设备清单
装修材料：大理石、瓷砖、油漆、涂料等
设备：灯具、窗帘、家具等
材料及设备价格
材料价格：详见附件一《装修预算明细表》
设备价格：详见附件一《装修预算明细表》
施工工艺及标准
施工工艺：按照国家相关标准和行业规范执行
施工标准：达到国家二级装饰装修工程验收标准
4. 工程进度安排
工程总工期
总工期：60天
各阶段工期
设计阶段：15天
材料采购阶段：10天
施工阶段：35天
验收时间
验收时间：工程完工后7天内
5. 施工队伍
施工单位名称
乙方施工队伍名称：装修工程队
施工单位资质
资质等级：二级施工企业
施工单位负责人
负责人姓名：赵六
施工队伍人员配置
施工队伍人数：20人
施工队伍人员职称：详见附件二《施工队伍人员配置表》
6. 质量要求
装修材料质量要求
材料质量：符合国家标准及相关行业标准
施工质量要求
施工质量：达到国家二级装饰装修工程验收标准
验收标准
验收标准：按照国家相关标准和行业规范执行
8. 付款方式
付款比例
设计费：合同签订后支付设计费的30%
材料采购费：材料采购完毕后支付采购款的50%
施工进度款：分阶段支付，每个阶段完成20%后支付
验收合格后支付剩余的30%
付款时间
设计费：合同签订后5个工作日内
材料采购费：材料采购完毕后5个工作日内
施工进度款：每个阶段完成后5个工作日内
验收合格后：验收合格后5个工作日内
付款方式
付款方式：银行转账
收款账户：详见附件《付款账户信息》
9. 争议解决
争议解决方式
双方协商解决
协商不成，提交所在地人民法院诉讼解决
争议解决机构
争议解决机构：所在地人民法院
争议解决程序
双方应在争议发生后30日内提出书面争议解决申请
争议解决过程中，双方应继续履行合同义务
10. 合同解除
合同解除条件
任何一方严重违约
因不可抗力导致合同无法履行
合同解除程序
解除合同的一方应书面通知对方
收到解除合同通知的一方应在接到通知后5个工作日内确认
合同解除后的处理
解除合同后，双方应按照合同约定处理已发生费用
双方应确保工程质量，不得因合同解除影响工程质量
11. 违约责任
违约责任承担方式
违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失
违约责任赔偿金额由双方协商确定，协商不成提交人民法院判决