体育馆改造施工合同3篇.docx

该【体育馆改造施工合同3篇 】是由【知识无限】上传分享，文档一共【49】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【体育馆改造施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
体育馆改造施工合同
本合同目录一览
1. 项目概述
项目名称
项目地点
项目范围
项目目标
项目工期
2. 发包人及承包人信息
发包人名称、地址、联系人及联系方式
承包人名称、地址、联系人及联系方式
3. 项目设计及施工要求
设计要求
施工要求
材料设备要求
施工工艺要求
4. 施工进度计划
施工阶段划分
施工进度安排
进度调整机制
5. 工程量清单
工程量清单编制依据
工程量清单内容
工程量清单计价方式
6. 合同价款及支付方式
合同价款
支付方式
支付时间及比例
7. 质量要求及验收标准
质量要求
验收标准
质量保证期
8. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全文明施工
施工现场环境保护
9. 风险管理及保险
风险识别及评估
风险责任划分
保险要求
10. 争议解决方式
争议解决原则
争议解决方式
争议解决机构
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
12. 违约责任
违约情形
违约责任
13. 合同解除及终止
合同解除条件
合同终止条件
14. 其他约定事项
其他约定事项
附件
第一部分：合同如下：
1. 项目概述
项目名称：体育馆改造施工项目
项目地点：市区路号
项目范围：体育馆整体改造，包括场地、设施、装饰装修等
项目目标：按照预定设计标准完成体育馆改造，确保项目质量、进度和投资控制
项目工期：自合同签订之日起，180天内完成施工并交付使用
2. 发包人及承包人信息
发包人名称：市体育事业发展中心
地址：市区路号
联系人：
联系电话：1385678
承包人名称：建筑工程有限公司
地址：市区路号
联系人：
联系电话：1395678
3. 项目设计及施工要求
设计要求：按照甲方提供的体育馆改造设计方案进行施工，确保设计标准符合国家相关规范和标准
施工要求：严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量
材料设备要求：选用符合国家标准的建筑材料和设备，确保材料设备质量
施工工艺要求：采用先进的施工工艺和技术，确保施工质量和进度
4. 施工进度计划
施工阶段划分：分为基础工程、主体工程、装饰装修工程、设备安装工程四个阶段
施工进度安排：基础工程30天，主体工程60天，装饰装修工程60天，设备安装工程30天
进度调整机制：如因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整进度计划
5. 工程量清单
工程量清单编制依据：按照国家现行建筑工程预算定额和设计图纸进行编制
工程量清单内容：包括土建工程、装饰装修工程、设备安装工程等
工程量清单计价方式：采用综合单价法进行计价
6. 合同价款及支付方式
合同价款：人民币壹佰万元整（￥100,）
支付方式：分阶段支付，基础工程完成支付30%，主体工程完成支付30%，装饰装修工程完成支付30%，设备安装工程完成支付10%
支付时间及比例：每个阶段工程完成后5个工作日内支付相应比例的款项
7. 质量要求及验收标准
质量要求：按照国家建筑工程质量验收标准进行施工，确保工程质量达到优良等级
验收标准：按照国家建筑工程质量验收规范进行验收，验收合格后方可交付使用
质量保证期：自工程交付使用之日起，一年内对工程质量进行保修
8. 施工现场管理
施工现场布置：承包人应按照施工组织设计进行现场布置，确保施工安全、有序进行
施工现场安全文明施工：严格遵守国家有关施工现场安全文明施工的规定，设立安全警示标志，确保施工人员安全
施工现场环境保护：采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守国家有关环境保护的规定
9. 风险管理及保险
风险识别及评估：双方应共同识别施工过程中可能出现的风险，并评估风险等级
风险责任划分：根据风险等级，划分双方各自承担的风险责任
保险要求：承包人应购买建筑工程一切险、第三者责任险等，并提交保险单据
10. 争议解决方式
争议解决原则：遵循公平、公正、公开的原则，通过友好协商解决争议
争议解决方式：如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼
争议解决机构：双方协商确定的仲裁委员会或人民法院
11. 合同生效及终止
合同生效条件：双方签字盖章后，合同自生效之日起生效
合同终止条件：合同约定的工程完成并验收合格，或因不可抗力等原因导致合同无法履行
12. 违约责任
违约情形：包括未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等
违约责任：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等
13. 合同解除及终止
合同解除条件：因不可抗力等原因导致合同无法履行，或双方协商一致解除合同
合同终止条件：合同约定的工程完成并验收合格，或合同约定的其他终止条件成就
14. 其他约定事项
其他约定事项：包括合同附件、合同未尽事宜的补充等
附件：包括工程量清单、施工组织设计、设计图纸等
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为项目提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。
第三方介入范围：第三方介入范围包括但不限于设计咨询、施工监理、质量检测、安全评估等。
16. 第三方介入程序
介入申请：甲方或乙方在认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入原因、范围和预期目标。
介入审批：双方应在收到介入申请后5个工作日内进行审批，决定是否同意第三方介入。
介入协议：同意介入后，甲方或乙方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、责任等。
17. 第三方责任限额
责任限额定义：第三方在履行服务过程中，因其自身原因导致的损失，应承担相应的责任限额。