保龄球馆装修协议3篇.docx

该【保龄球馆装修协议3篇 】是由【无限书海】上传分享，文档一共【50】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【保龄球馆装修协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
保龄球馆装修协议
本合同目录一览
1. 1 装修项目概述
装修范围
装修目标
装修时间
2. 2 装修设计
设计要求
设计变更
设计费用
3. 3 施工单位与监理单位
施工单位资质
监理单位资质
施工单位与监理单位责任
4. 4 工程进度与工期
工程进度安排
工期延误责任
5. 5 质量标准与验收
质量标准
验收程序
质量保证
6. 6 材料与设备
材料清单
设备清单
材料与设备供应责任
7. 7 装修费用
装修费用预算
装修费用支付方式
装修费用变更
8. 8 付款条件与期限
付款条件
付款期限
逾期付款责任
9. 9 保险与责任
保险责任
责任承担
10. 10 违约责任
违约情形
违约责任
11. 11 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
12. 12 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
13. 13 合同附件
附件一：装修设计方案
附件二：工程进度表
附件三：材料与设备清单
14. 14 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 1 装修项目概述
装修范围
本合同约定的装修范围为保龄球馆内部及外部的装饰、装修工程，包括但不限于墙面、地面、天花板的装饰材料更换、照明系统改造、通风系统更新、卫生间改造、门厅装饰、休息区装修等。
装修目标
装修目标为提升保龄球馆的整体形象，优化顾客体验，确保装修后的保龄球馆能够满足现代休闲娱乐需求，同时确保装修后的结构安全、功能齐全、环境舒适。
装修时间
装修工程预计于2023年3月1日开始，2023年6月30日前完成，具体工期根据实际施工进度进行调整。
2. 2 装修设计
设计要求
设计应遵循实用、美观、环保的原则，充分考虑保龄球馆的功能性和顾客需求，设计图纸需包含详细的设计说明、材料清单、施工图等。
设计变更
在装修过程中，如因特殊原因需对设计进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议，变更后的设计不得影响工程质量和装修目标。
设计费用
设计费用为人民币万元，由乙方承担，并于签订本合同时一次性支付。
3. 3 施工单位与监理单位
施工单位资质
监理单位资质
监理单位须具备相应的工程监理资质，负责对装修工程进行全过程监理。
施工单位与监理单位责任
施工单位负责装修工程的施工，确保工程质量、进度和安全生产；监理单位负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量符合设计要求。
4. 4 工程进度与工期
工程进度安排
工程进度安排详见附件二：工程进度表，施工方应严格按照进度表执行。
工期延误责任
因施工方原因导致的工期延误，每延误一天，施工方应向甲方支付人民币元违约金；因不可抗力等原因导致的工期延误，双方协商解决。
5. 5 质量标准与验收
质量标准
装修工程的质量应符合国家现行有关标准、规范的要求，确保装修后的保龄球馆满足使用功能和安全要求。
验收程序
装修工程完成后，由甲方组织进行验收，验收合格后方可投入使用。
质量保证
施工单位对装修工程的质量承担一年保证责任，如出现质量问题，施工单位应无偿进行维修或更换。
6. 6 材料与设备
材料清单
装修所需材料清单详见附件三：材料与设备清单，甲方有权对材料品牌、规格等进行指定。
设备清单
装修所需设备清单详见附件三：材料与设备清单，设备应满足使用功能和安全要求。
材料与设备供应责任
材料与设备的采购、运输、保管由施工单位负责，但费用由甲方承担。
7. 7 装修费用
装修费用预算
装修费用预算为人民币万元，包括设计费、材料费、人工费、设备费、管理费等。
装修费用支付方式
装修费用分阶段支付，具体支付比例和节点如下：
（1）签订本合同时支付设计费万元；
（2）工程开工前支付材料设备预付款万元；
（3）工程进度达到50%时支付进度款万元；
（4）工程进度达到80%时支付进度款万元；
（5）工程验收合格后支付尾款万元。
装修费用变更
如因设计变更、材料价格变动等原因导致装修费用发生变化，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
8. 8 付款条件与期限
付款条件
甲方在收到乙方提交的符合合同约定的发票和付款申请后，应在7个工作日内完成付款。
付款期限
付款期限按照装修费用支付方式执行，具体期限详见第七条。
逾期付款责任
如甲方逾期付款，应向乙方支付每日万分之五的逾期付款违约金，直至实际付款之日止。
9. 9 保险与责任
保险责任
乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
责任承担
在装修过程中，如因乙方原因造成甲方财产损失或人员伤亡，乙方应承担全部赔偿责任。
10. 10 违约责任
违约情形
违约情形包括但不限于：未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按约定支付工程款、违反合同约定的其他行为。
违约责任
一旦发生违约情形，违约方应立即采取补救措施，并承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
11. 11 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构
若双方同意，争议也可提交至仲裁委员会仲裁解决。
12. 12 合同生效与终止
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同终止条件
（1）合同约定的工程完成并经甲方验收合格；
（2）合同约定的权利和义务已全部履行；