废旧轮胎采购合同范本.docx

该【废旧轮胎采购合同范本 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【废旧轮胎采购合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。- 2 -
废旧轮胎采购合同范本
一、 合同基本信息
合同编号：(此处填写合同编号)
合同签订日期：(此处填写合同签订日期)
甲方：(此处填写甲方全称)
地址：(此处填写甲方地址)
联系人：(此处填写甲方联系人姓名)
联系电话：(此处填写甲方联系电话)
乙方：(此处填写乙方全称)
地址：(此处填写乙方地址)
联系人：(此处填写乙方联系人姓名)
联系电话：(此处填写乙方联系电话)
鉴于甲方从事废旧轮胎回收业务，乙方拥有废旧轮胎销售权，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：
(1)本合同签订后，甲方承诺在合同有效期内，每年向乙方采购一定数量的废旧轮胎。具体采购数量为：每年不少于10万吨。
(2)甲方承诺在签订本合同后30日内支付合同总金额的30%作为定金，剩余款项在乙方交付废旧轮胎后30日内支付。合同总金额根据市场行情和双方协商确定，具体金额为：人民币XX万元。
- 3 -
(3)甲方在签订本合同后，如需变更采购数量或终止合同，应提前一个月书面通知乙方，并承担由此产生的损失。若乙方同意变更或终止合同，双方应就变更或终止后的合同条款进行协商，并签订补充协议。
合同有效期为自合同签订之日起至(此处填写合同到期日期)。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期一年。如一方在合同期满前30日内提出终止合同，另一方应给予配合。
如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均有权终止合同，并免除违约责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
签订日期：(此处填写合同签订日期)
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
二、 废旧轮胎采购内容
(1)本合同项下，甲方采购的废旧轮胎种类包括但不限于：轿车轮胎、卡车轮胎、摩托车轮胎等。轮胎规格涵盖从12英寸至24英寸不等。甲方根据生产需求，可向乙方提出特定规格和数量的采购要求。
- 3 -
(2)废旧轮胎的质量要求严格按照国家标准执行。乙方提供的废旧轮胎应无破损、无裂纹、无老化现象，且轮胎花纹深度应达到国家标准规定的最低深度。例如，，。
(3)乙方承诺，在合同有效期内，每月向甲方提供至少一次废旧轮胎的送货服务。每次送货数量根据甲方需求确定，确保甲方生产线的正常运转。例如，若甲方生产线每月需消耗5000条轿车轮胎，乙方将确保每月至少提供5000条符合质量要求的轿车轮胎。
具体采购流程如下：
(1)甲方在每月底前向乙方提交下月废旧轮胎采购计划，包括所需轮胎的种类、规格、数量等。
(2)乙方在收到甲方采购计划后，及时进行库存调配，确保在甲方指定的时间内完成轮胎的备货。
(3)乙方在甲方指定的时间、地点进行废旧轮胎的交付。甲方在收到轮胎后，对轮胎的质量进行检查，确认无误后签字确认收货。
(4)甲方在收到轮胎后，根据合同约定支付货款。如遇特殊情况，双方可协商调整支付时间和方式。
(5)若乙方在交付过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货。乙方应在接到甲方通知后及时处理，并承担由此产生的损失。
- 4 -
本合同中的废旧轮胎采购内容旨在确保甲方生产线的稳定供应，同时保障双方权益。双方应严格遵守合同约定，共同维护良好的合作关系。
三、 合同履行与交付
(1)乙方应在甲方提交采购计划后的15个工作日内完成废旧轮胎的备货工作，并通知甲方备货完成。备货完成后，乙方需在接到甲方确认通知后的5个工作日内安排运输，确保轮胎在甲方指定的时间、地点交付。
(2)交付的废旧轮胎需符合合同约定的规格、数量和质量标准。甲方在接收轮胎时，有权进行现场验收，确认轮胎的外观、尺寸、花纹深度等指标。验收不合格的轮胎，乙方应在甲方提出异议后的3个工作日内进行更换或退货。
(3)甲方应在收到符合要求的废旧轮胎后，按照合同约定的支付方式进行货款支付。如遇特殊情况，如天气恶劣导致无法按时交付，双方应协商调整交付时间，并相应调整货款支付期限。例如，若因自然灾害导致交付延迟，甲方同意乙方在灾害过后10个工作日内交付轮胎，货款支付期限相应顺延。
具体交付流程如下：
(1)甲方在每月底前向乙方提交下月废旧轮胎采购计划，包括所需轮胎的种类、规格、数量等。
- 6 -
(2)乙方在收到采购计划后，进行库存调配，确保在规定时间内完成轮胎的备货，并及时通知甲方。
(3)甲方在接到乙方备货完成的通知后，确认接收时间，乙方在甲方指定的时间、地点进行交付。
(4)甲方验收轮胎，如无异议，双方签署收货确认单，甲方在收货后的5个工作日内支付货款。
(5)若验收过程中发现轮胎存在质量问题，甲方应在验收后24小时内通知乙方，乙方应在接到通知后的3个工作日内进行处理。
本合同履行与交付部分旨在确保废旧轮胎的及时、高质量交付，以及双方资金的合理流转。双方应共同努力，确保合同条款的顺利执行。
四、 违约责任与争议解决
(1)若乙方未能在合同约定的时间内完成废旧轮胎的备货或交付，导致甲方生产线受到影响，乙方应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿甲方因延误造成的直接经济损失，以及因延误产生的额外费用，如仓储费、运输费等。若延误导致甲方遭受重大损失，乙方应赔偿甲方全部损失。
(2)若甲方未能在合同约定的时间内支付货款，乙方有权暂停履行合同，并要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算，直至甲方全额支付欠款。若逾期付款超过30日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总金额的20%作为违约金。
- 6 -
(3)在合同履行过程中，若双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，提供相关证据。若一方故意隐瞒或伪造证据，应承担相应的法律责任。
具体争议解决流程如下：
(1)双方应在发现争议后的10个工作日内，通过书面形式将争议事项通知对方，并尝试通过协商解决。
(2)若协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。
(3)法院在审理过程中，应充分听取双方意见，依法审理。判决生效后，双方应按照判决结果履行合同义务。
本合同违约责任与争议解决部分旨在明确双方在合同履行过程中的责任，以及解决争议的程序。双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的严肃性和权威性。