冰球场装修分包合同样本3篇.docx

该【冰球场装修分包合同样本3篇 】是由【书中金屋】上传分享，文档一共【57】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【冰球场装修分包合同样本3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
冰球场装修分包合同样本
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
. 分包方信息
. 名称
. 法定代表人
. 注册地址
. 联系电话
. 电子邮箱
. 总承包方信息
. 名称
. 法定代表人
. 注册地址
. 联系电话
. 电子邮箱
2. 项目概况
. 项目名称
. 项目地点
. 项目规模
. 项目内容
3. 工程概况
. 工程名称
. 工程地点
. 工程规模
. 工程内容
4. 工程合同价款及支付方式
. 工程合同价款
. 工程合同价款构成
. 支付方式
. 支付进度
5. 工程质量要求及验收标准
. 工程质量要求
. 工程验收标准
. 验收程序
6. 工程工期
. 工程工期
. 工期延误责任
7. 交工与验收
. 交工条件
. 验收程序
. 验收标准
8. 违约责任
. 违约情形
. 违约责任
9. 争议解决
. 争议解决方式
. 争议解决程序
10. 合同解除
. 合同解除条件
. 合同解除程序
11. 合同生效及终止
. 合同生效条件
. 合同生效日期
. 合同终止条件
. 合同终止日期
12. 其他约定事项
. 保密条款
. 不可抗力条款
. 知识产权条款
13. 合同附件
. 冰球场装修设计图纸
. 施工组织设计
. 材料清单
14. 合同签署及生效日期
. 合同签署日期
. 合同生效日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
. 分包方信息
. 名称：冰球场装修工程有限公司
. 法定代表人：
. 注册地址：市区路号
. 联系电话：138
. 总承包方信息
. 名称：体育设施建设有限公司
. 法定代表人：
. 注册地址：市区路号
. 联系电话：1395678
2. 项目概况
. 项目名称：市区冰球场装修工程
. 项目地点：市区路号
. 项目规模：500平方米
. 项目内容：冰球场地面、墙壁、天花板装修及配套设施安装
3. 工程概况
. 工程名称：市区冰球场装修工程
. 工程地点：市区路号
. 工程规模：500平方米
. 工程内容：冰球场地面铺设、墙壁涂料、天花板吊顶、灯光照明、音响设备、座椅安装等
4. 工程合同价款及支付方式
. 工程合同价款：人民币壹佰万元整（￥100,）
. 工程合同价款构成：材料费、人工费、机械费、管理费、利润等
. 支付方式：分阶段支付，工程进度达到合同约定节点后支付
. 支付进度：工程开工前支付合同价款的30%，工程完工并验收合格后支付合同价款的60%，余款在工程保修期满后支付
5. 工程质量要求及验收标准
. 工程质量要求：符合国家相关标准及行业标准，达到设计要求
. 工程验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收
. 验收程序：分包方提交验收申请，总承包方组织验收，验收合格后签署验收报告
6. 工程工期
. 工程工期：自合同签订之日起60日内完成
. 工期延误责任：因分包方原因导致工期延误，每延误一天，%作为违约金
7. 交工与验收
. 交工条件：工程按合同约定内容全部完成，并经总承包方验收合格
. 验收程序：分包方提交验收申请，总承包方组织验收，验收合格后签署验收报告
. 验收标准：符合国家相关标准及行业标准，达到设计要求
8. 违约责任
. 违约情形
. 分包方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误；
. 分包方提供的材料或施工质量不符合合同约定或国家标准；
. 分包方在施工过程中擅自更改设计或施工方案，未征得总承包方同意；
. 分包方未按合同约定支付工程款；
. 分包方违反合同约定的保密条款；
. 违约责任
. 分包方应承担因违约行为造成的损失，包括但不限于工期延误、工程质量不合格、经济损失等；
. 分包方应向总承包方支付违约金，违约金为合同价款的5%，但最高不超过人民币伍拾万元整（￥500,）；
. 因分包方违约导致合同解除的，分包方应承担由此造成的全部损失。
9. 争议解决
. 争议解决方式
. 双方应友好协商解决争议；
. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
. 争议解决程序
. 双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告；
. 争议报告应包括争议事实、主张及证据；
. 人民法院应在收到争议报告后60日内作出判决。
10. 合同解除
. 合同解除条件
. 因不可抗力导致合同无法履行；
. 双方协商一致解除合同；
. 一方严重违约，另一方要求解除合同。
. 合同解除程序
. 提出解除合同的一方应书面通知另一方；
. 双方应在接到解除通知后30日内办理合同解除手续；
11. 合同生效及终止
. 合同生效条件
. 双方代表签字盖章；
. 合同已按照法律法规规定办理了备案手续。
. 合同生效日期
. 合同自双方代表签字盖章之日起生效。
. 合同终止条件
. 工程完工并验收合格；
. 双方协议解除合同；
. 合同约定的终止条件成就。
. 合同终止日期
. 合同自工程完工并验收合格之日起终止。
12. 其他约定事项
. 保密条款
. 双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务；
. 未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
. 不可抗力条款