创意书店装修工程改造3篇.docx

该【创意书店装修工程改造3篇 】是由【书中金屋】上传分享，文档一共【53】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【创意书店装修工程改造3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
创意书店装修工程改造
本合同目录一览
1. 工程概况
工程名称
工程地点
工程面积
工程工期
工程质量要求
2. 施工单位资质
施工单位名称
施工单位资质证书
施工单位项目负责人
施工单位项目经理资格
3. 设计单位资质
设计单位名称
设计单位资质证书
设计单位项目负责人
设计单位设计人员资格
4. 工程预算
工程预算总额
分项工程预算
材料设备预算
人工费预算
管理费预算
5. 工程款项支付
预付款比例
进度款支付方式
结算款支付方式
逾期付款违约责任
6. 工程进度管理
工程进度计划
工程进度控制措施
工程进度变更管理
工程进度验收
7. 工程质量管理
工程质量标准
质量检查与验收
质量保证措施
质量纠纷处理
8. 工程安全生产管理
安全生产责任
安全生产措施
安全生产培训
事故处理
9. 工程验收
验收标准
验收程序
验收资料
验收不合格处理
10. 工程保修
保修范围
保修期限
保修责任
11. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后果
14. 其他约定
不可抗力
合同生效
合同附件
第一部分：合同如下：
1. 工程概况
工程名称：创意书店装修工程改造
工程地点：市区街道号
工程面积：800平方米
工程工期：自合同签订之日起60日内完成
工程质量要求：符合国家相关工程质量标准，达到使用功能要求
2. 施工单位资质
施工单位名称：建筑装饰工程有限公司
施工单位资质证书：建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级资质证书
施工单位项目负责人：，工程师
施工单位项目经理资格：具有建筑工程施工总承包二级项目经理资格证书
3. 设计单位资质
设计单位名称：建筑设计研究院
设计单位资质证书：建设行政主管部门颁发的建筑工程设计甲级资质证书
设计单位项目负责人：，高级工程师
设计单位设计人员资格：具有相应专业设计资格证书
4. 工程预算
工程预算总额：人民币150万元整
分项工程预算：装修工程、水电工程、照明工程等
材料设备预算：包括装修材料、水电设备、灯具等
人工费预算：按照国家相关规定及市场价格计算
管理费预算：按照工程预算总额的5%计算
5. 工程款项支付
预付款比例：合同总额的20%，合同签订后5个工作日内支付
进度款支付方式：每月支付进度款的50%，以工程进度为准
结算款支付方式：工程验收合格后支付结算款的80%，剩余20%作为质保金
逾期付款违约责任：逾期付款每日按应付款项的千分之五支付违约金
6. 工程进度管理
工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》
工程进度控制措施：严格执行工程进度计划，确保工程按期完成
工程进度变更管理：因设计变更、材料设备供应等原因导致工程进度变更的，双方应协商一致，并签订变更协议
工程进度验收：每月进行一次工程进度验收，验收合格后方可进入下一阶段施工
7. 工程质量管理
工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，达到使用功能要求
质量检查与验收：施工过程中，施工单位应定期进行质量检查，并做好记录；工程验收时，双方共同验收
质量保证措施：施工单位应采取有效措施确保工程质量，包括选用合格材料、严格施工工艺等
质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼
8. 工程安全生产管理
安全生产责任：施工单位应遵守国家有关安全生产法律法规，对施工现场的安全生产负全面责任
安全生产措施：包括但不限于现场安全警示标志、安全防护设施、安全培训、应急预案等
安全生产培训：施工单位应对所有施工人员进行安全教育培训，确保其具备必要的安全知识
事故处理：发生安全事故时，施工单位应立即采取措施，保护事故现场，并及时报告相关部门
9. 工程验收
验收标准：符合国家相关工程质量验收标准，满足设计要求和使用功能
验收程序：工程完成后，施工单位应向建设单位提交验收报告，建设单位组织验收
验收资料：包括施工图设计文件、施工记录、材料设备合格证、质量检验报告等
验收不合格处理：验收不合格的，施工单位应在规定时间内进行整改，直至合格
10. 工程保修
保修范围：包括主体结构、装修装饰、水电安装等
保修期限：自工程竣工验收合格之日起，主体结构保修期为设计使用年限，其他部分保修期为两年
保修责任：在保修期内，因施工单位原因造成的质量问题，施工单位应负责维修或更换
11. 违约责任
违约情形：包括未按期完成工程、质量不符合要求、擅自变更设计、拖欠工程款等
违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等
违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可依法诉讼解决
12. 争议解决
争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼
争议解决机构：如双方同意，可约定仲裁机构解决争议
争议解决程序：按照所选争议解决机构的规则进行
13. 合同解除
合同解除条件：包括不可抗力、一方严重违约、双方协商一致等
合同解除程序：合同解除前，双方应书面通知对方，并约定解除日期