国际学校装修工程购销合同3篇.docx

该【国际学校装修工程购销合同3篇 】是由【知识改变命运】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【国际学校装修工程购销合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
国际学校装修工程购销合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 合同标的
装修工程内容
购销材料清单
装修工程范围
3. 合同金额及支付方式
合同总价
分阶段支付比例
支付时间及方式
4. 工期及进度安排
总工期
分阶段工期
进度控制措施
5. 材料供应及验收
材料供应商
材料质量标准
材料验收流程
6. 工程施工及验收
施工单位
施工规范
工程验收标准
7. 合同变更及索赔
变更条件
变更流程
索赔条件及流程
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决费用
9. 合同解除及终止
解除条件
解除流程
合同终止条件
10. 保密条款
保密内容
保密期限
违约责任
11. 法律适用及管辖
合同适用法律
合同管辖法院
12. 其他约定事项
合同生效条件
合同附件
合同附件清单
13. 合同签订日期
14. 合同份数及保管
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：国际学校
乙方：装修工程公司
合同双方地址
甲方地址：市区路号
乙方地址：市区路号
合同双方联系方式
甲方联系人：
甲方联系电话：138xxxx5555
乙方联系人：
乙方联系电话：139xxxx6666
2. 合同标的
装修工程内容
教学楼装修
行政楼装修
宿舍楼装修
购销材料清单
瓷砖、地板、油漆等装饰材料
门窗、灯具、洁具等设施设备
钢筋、水泥、砂石等建筑材料
装修工程范围
土建工程
装饰装修工程
设备安装工程
3. 合同金额及支付方式
合同总价
合同总价为人民币壹佰万元整（￥100,）
分阶段支付比例
工程开工前支付合同总价20%
装修工程完成60%支付合同总价30%
装修工程完成90%支付合同总价30%
工程竣工验收合格后支付合同总价20%
支付时间及方式
甲方应在合同签订后5个工作日内支付首期款
乙方应在每个支付节点前5个工作日向甲方提交支付申请
甲方应在收到支付申请后5个工作日内完成支付
4. 工期及进度安排
总工期
总工期为60日历天
分阶段工期
土建工程：15日历天
装饰装修工程：30日历天
设备安装工程：15日历天
进度控制措施
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工程
甲方有权对乙方施工进度进行监督
5. 材料供应及验收
材料供应商
乙方负责所有材料的采购
材料质量标准
材料必须符合国家相关质量标准
乙方应提供材料合格证明文件
材料验收流程
甲方对材料进行验收
验收合格后方可用于工程
6. 工程施工及验收
施工单位
乙方为工程施工单位
施工规范
乙方应按照国家相关施工规范进行施工
工程验收标准
工程质量必须符合国家相关验收标准
验收合格后方可交付使用
8. 合同变更及索赔
变更条件
因不可抗力因素导致合同无法履行或需要变更的
因工程变更、设计变更等原因导致合同内容需要调整的
变更流程
任何一方提出变更请求，需以书面形式提交对方
双方协商一致后，签署变更协议
变更协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力
索赔条件及流程
因乙方原因导致工程延期或质量不达标，甲方有权要求索赔
索赔金额根据实际损失及合同约定计算
甲方应在发现损失后5个工作日内向乙方提出索赔
乙方应在收到索赔通知后10个工作日内答复
9. 争议解决
争议解决方式
双方应通过友好协商解决争议
如协商不成，任何一方均可向合同约定的管辖法院提起诉讼
争议解决机构
争议解决机构为市仲裁委员会
争议解决费用
仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外
10. 合同解除及终止
解除条件
双方协商一致解除合同
因不可抗力导致合同无法履行
解除流程
一方提出解除合同请求，需以书面形式通知对方
双方签署解除合同协议
合同终止条件
合同约定的工程完成并验收合格
合同约定的支付义务履行完毕
11. 保密条款
保密内容
双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密
合同内容
保密期限
保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年
违约责任
违反保密义务的，应承担相应的法律责任
12. 法律适用及管辖
合同适用法律
本合同适用中华人民共和国法律
合同管辖法院
本合同争议由合同签订地法院管辖
13. 其他约定事项