城市绿化土方运输施工合同3篇.docx

该【城市绿化土方运输施工合同3篇 】是由【知识无限】上传分享，文档一共【51】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【城市绿化土方运输施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
城市绿化土方运输施工合同
本合同目录一览
第一条 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程类型
工程内容
第二条 甲方责任与义务
甲方提供的相关资料
甲方对工程的管理职责
甲方对工程进度和质量的要求
甲方对施工安全的要求
第三条 乙方责任与义务
乙方对工程的组织与施工
乙方对工程进度和质量的要求
乙方对施工安全的要求
乙方对工程资料的管理
第四条 工程进度
工程总工期
各分阶段工期
工期延误的处理
第五条 工程质量
工程质量标准
工程质量检验与验收
工程质量争议的处理
第六条 工程安全
施工现场安全管理
施工安全责任
事故处理
第七条 工程款项
工程款项支付方式
工程款项支付时间
工程款项支付条件
第八条 工程变更
工程变更程序
工程变更的审批
工程变更的费用
第九条 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
第十条 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
第十一条 合同终止
合同终止条件
合同终止程序
合同终止后的处理
第十二条 违约责任
违约责任的承担
违约金的计算
违约责任的具体规定
第十三条 不可抗力
不可抗力的定义
不可抗力的处理
不可抗力的证明
第十四条 合同其他约定
合同生效日期
合同附件
合同未尽事宜的补充
第一部分：合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：城市绿化土方运输施工项目
工程地点：市区街道
工程规模：总面积约为平方米，土方运输总量约为立方米
工程类型：城市绿化土方运输施工
工程内容：包括绿化带土方挖掘、运输、堆放及回填等工序
第二条 甲方责任与义务
甲方提供的相关资料：
工程地质勘察报告
施工图纸及技术规范
工程用地红线图
相关审批文件及许可证
甲方对工程的管理职责：
负责工程项目的立项、审批及组织实施
负责工程项目的质量、进度、安全监督
负责协调处理工程实施过程中的各类问题
甲方对工程进度和质量的要求：
按照合同约定的时间节点完成工程进度
确保工程质量符合国家及行业标准
甲方对施工安全的要求：
负责施工现场的安全管理
配合乙方做好施工安全教育和培训
对乙方施工安全措施进行监督
第三条 乙方责任与义务
乙方对工程的组织与施工：
按照合同约定的时间节点完成工程进度
确保工程质量符合国家及行业标准
负责施工过程中的技术指导和现场管理
乙方对工程进度和质量的要求：
制定详细的施工组织设计和施工方案
按照合同约定的时间节点完成工程进度
确保工程质量符合国家及行业标准
乙方对施工安全的要求：
制定详细的施工安全措施
对施工人员进行安全教育和培训
确保施工现场安全
乙方对工程资料的管理：
做好施工过程中的资料收集和整理
按时提交工程资料给甲方
对工程资料进行归档和保管
第四条 工程进度
工程总工期：个月
各分阶段工期：
土方挖掘及运输阶段：个月
土方回填及平整阶段：个月
工期延误的处理：
因甲方原因导致的工期延误，由甲方负责赔偿乙方损失
因乙方原因导致的工期延误，由乙方自行承担相应责任
第五条 工程质量
工程质量标准：
符合国家及行业标准
符合甲方提出的特殊要求
工程质量检验与验收：
乙方在施工过程中应进行自检
甲方应组织验收，对不合格工程进行整改
工程质量争议的处理：
双方协商解决
协商不成的，提交仲裁机构或人民法院解决
第六条 工程安全
施工现场安全管理：
乙方应制定详细的施工现场安全管理制度
乙方应配备必要的安全防护设施和设备
施工安全责任：
乙方对施工现场的安全负总责
甲方对施工现场的安全进行监督
事故处理：
乙方应立即上报事故情况
甲方应组织事故调查和处理
第七条 工程款项
工程款项支付方式：
按工程进度分期支付
每阶段工程完成后，乙方提交验收报告及结算单
工程款项支付时间：
每阶段工程验收合格后个工作日内支付
工程款项支付条件：
工程进度符合合同约定
工程质量符合合同约定
乙方提交的验收报告及结算单真实有效
第八条 工程变更
工程变更程序：
乙方提出变更申请，包括变更原因、变更内容、变更影响及变更费用等
甲方组织相关部门对变更申请进行审核
双方协商确定变更内容、变更费用及变更后的工期
工程变更的审批：
工程变更需经甲方批准后方可实施
甲方应在收到变更申请后个工作日内给予答复
工程变更的费用：
变更费用由变更原因方承担
因甲方原因导致的变更，变更费用由甲方承担
因乙方原因导致的变更，变更费用由乙方承担
第九条 争议解决
争议解决方式：
双方应通过协商解决争议
协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁
仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力
争议解决机构：
仲裁委员会