大学城水电装修施工合同3篇.docx

该【大学城水电装修施工合同3篇 】是由【无限书海】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【大学城水电装修施工合同3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
大学城水电装修施工合同
本合同目录一览
第一条 合同双方信息
双方基本信息
甲方信息
乙方信息
第二条 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
工程期限
第三条 施工图纸及技术要求
施工图纸提供
技术要求
材料要求
第四条 工程进度及款项支付
工程进度安排
款项支付方式
款项支付时间
款项支付比例
第五条 施工材料及设备
材料采购
设备租赁
材料验收
设备验收
第六条 施工质量及验收
质量标准
验收程序
验收时间
验收人员
第七条 施工安全及环保
施工安全要求
环保措施
施工安全事故处理
第八条 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决机构
第九条 违约责任
甲方违约责任
乙方违约责任
违约赔偿
第十条 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除通知
第十一条 合同生效及终止
合同生效条件
合同生效时间
合同终止条件
合同终止时间
第十二条 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：施工方案
附件三：施工进度计划
附件四：材料清单
附件五：设备清单
第十三条 合同变更
合同变更条件
合同变更程序
合同变更通知
第十四条 合同争议的管辖法院
争议解决管辖法院
争议解决程序
第一部分：合同如下：
第一条 合同双方信息
双方基本信息
甲方（业主）名称：
甲方（业主）地址：
甲方（业主）联系人：
甲方（业主）联系电话：
乙方（施工单位）信息
乙方（施工单位）名称：
乙方（施工单位）地址：
乙方（施工单位）联系人：
乙方（施工单位）联系电话：
第二条 工程概况
工程名称：大学城水电装修工程
工程地点：大学城栋
工程规模：总建筑面积平方米
工程内容：包括水电线路改造、室内装修等
工程期限：自合同签订之日起个月内完成
第三条 施工图纸及技术要求
施工图纸提供：乙方负责提供符合国家相关标准的施工图纸
技术要求：严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量
材料要求：选用符合国家标准的环保材料，提供材料合格证明
第四条 工程进度及款项支付
工程进度安排：按施工图纸及工程实际情况分阶段进行
款项支付方式：分阶段支付，每完成一个阶段支付相应比例的款项
款项支付时间：每个阶段完成后日内支付
款项支付比例：首付款%，中期款%，尾款%
第五条 施工材料及设备
材料采购：乙方负责采购施工所需材料，甲方提供材料清单及要求
设备租赁：乙方负责租赁施工所需设备，甲方提供设备清单及要求
材料验收：乙方在材料进场后小时内通知甲方进行验收
设备验收：乙方在设备进场后小时内通知甲方进行验收
第六条 施工质量及验收
质量标准：符合国家及行业相关标准
验收程序：乙方完成施工后，甲方组织验收，验收合格后方可投入使用
验收时间：每个阶段施工完成后日内进行验收
验收人员：甲方指定验收人员，乙方配合验收工作
第七条 施工安全及环保
施工安全要求：严格按照国家及地方相关安全规定执行，确保施工安全
环保措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环保达标
施工安全事故处理：发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方
第八条 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。
争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
争议解决机构：合同争议提交至省市仲裁委员会进行仲裁。
第九条 违约责任
甲方违约责任：
甲方未按时支付款项，每逾期一日应向乙方支付%的违约金。
甲方未按时提供施工图纸或材料，导致工期延误，每延误一日应向乙方支付%的违约金。
乙方违约责任：
乙方未按时完成工程，每延误一日应向甲方支付%的违约金。
乙方使用不合格材料或施工质量不符合标准，导致工程返工，乙方应承担全部返工费用。
违约赔偿：任何一方违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部实际损失。
第十条 合同解除
合同解除条件：
任何一方严重违约，另一方有权解除合同。
因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。
合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并应在日内完成合同解除手续。
合同解除通知：一方解除合同时，应提前日以书面形式通知对方。
第十一条 合同生效及终止
合同生效条件：双方签字盖章后，本合同自年月日起生效。
合同生效时间：自合同签订之日起，个工作日后生效。
合同终止条件：工程竣工验收合格，且款项结清后，本合同终止。
合同终止时间：自合同终止条件满足之日起，合同终止。
第十二条 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：施工方案
附件三：施工进度计划
附件四：材料清单
附件五：设备清单
第十三条 合同变更
合同变更条件：因工程实际情况变化，需对合同内容进行变更。
合同变更程序：任何一方提出变更，需书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。
合同变更通知：变更通知应在变更事项发生前日内发出。
第十四条 合同争议的管辖法院
争议解决管辖法院：合同争议由省市人民法院管辖。
争议解决程序：任何一方提起诉讼，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。