娱乐城翻新工程协议3篇.docx

该【娱乐城翻新工程协议3篇 】是由【书中金屋】上传分享，文档一共【46】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【娱乐城翻新工程协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
娱乐城翻新工程协议
本合同目录一览
翻新工程概述
工程范围
工程进度安排
双方基本信息
合同签订及生效
工程设计要求
设计变更及审批
施工单位资质要求
施工单位选择及确定
工程施工合同
施工单位责任和义务
材料采购及供应
材料验收及质量控制
工程验收标准及程序
验收不合格的处理
工程款支付方式及时间
拖欠工程款的处理
工程保险
事故处理及赔偿
保密条款
违约责任
争议解决方式
争议解决机构
合同解除条件
合同解除程序
合同变更及补充
合同附件及补充协议
合同终止及后续处理
第一部分：合同如下：
第一条 翻新工程概述
本合同项下的翻新工程，旨在对娱乐城进行全面的改造升级，包括但不限于室内装饰、设施设备更新、安全系统优化等。
翻新工程的目标是提升娱乐城的整体形象和用户体验，使其在市场竞争中保持领先地位。
翻新工程的总投资额为人民币伍佰万元整，具体投资分配由双方在附件中约定。
第二条 工程范围
室内装饰：包括墙面、地面、天花板的装修，以及门窗更换等。
设施设备更新：涉及照明系统、音响系统、空调系统、消防系统、监控系统等的升级。
安全系统优化：包括安全通道的设置、紧急疏散指示系统的安装、防火设施的更新等。
外部环境整治：包括绿化带的美化、户外设施的维修、招牌更换等。
第三条 工程进度安排
工程计划分为三个阶段：设计阶段、施工阶段、验收阶段。
设计阶段：自合同签订之日起30日内完成，包括设计方案的制定、审批等。
施工阶段：自设计方案批准之日起60日内开始，预计工期为6个月。
验收阶段：施工结束后，双方应在15日内完成工程验收。
第四条 双方基本信息
甲方（委托方）：[甲方全称]
乙方（承建方）：[乙方全称]
甲方地址：[甲方地址]
乙方地址：[乙方地址]
甲方联系人：[甲方联系人姓名及电话]
乙方联系人：[乙方联系人姓名及电话]
第五条 合同签订及生效
本合同经双方签字盖章后生效。
合同签订日期为[签订日期]。
第六条 工程设计要求
乙方应按照甲方提供的相关资料和设计要求，进行工程设计。
设计方案应充分考虑娱乐城的实际使用需求，确保工程质量和安全。
乙方应在设计阶段向甲方提供初步设计方案，经甲方审核同意后方可进行详细设计。
第七条 施工单位资质要求
乙方应具备相应的施工资质，包括但不限于建筑施工企业资质等级证书、安全生产许可证等。
乙方应提供相关资质证书复印件，经甲方审核无误后方可签订施工合同。
乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保工程质量。
第八条 工程款支付方式及时间
工程款支付分为预付款、进度款和竣工结算款三个阶段。
预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
进度款：按工程进度分期支付，每完成工程量的20%后，甲方支付相应部分的工程款。
竣工结算款：工程验收合格后，甲方在15个工作日内支付剩余的50%工程款。
乙方提交竣工结算报告后，甲方在30个工作日内支付剩余的20%工程款。
第九条 拖欠工程款的处理
若甲方拖欠工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付拖欠款项及相应利息。
甲方应在收到乙方暂停施工通知后15个工作日内支付拖欠款项。
若甲方未按时支付，乙方有权采取法律手段追讨欠款。
第十条 工程保险
乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并确保保险覆盖整个施工期间。
乙方应为其施工设备购买财产保险，以保障施工过程中的财产安全。
甲方应为其设施设备购买财产保险，并确保保险覆盖翻新工程期间。
第十一条 事故处理及赔偿
在施工过程中发生任何事故，乙方应立即采取必要措施，防止事故扩大，并立即通知甲方。
乙方应承担因施工原因造成的事故责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
甲方应协助乙方处理事故，并提供必要的资料和条件。
第十二条 保密条款
双方对本合同内容以及与合同执行相关的商业秘密负有保密义务。
未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露合同内容或商业秘密。
保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。
第十三条 违约责任
若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。
若违约行为严重，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第十四条 争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条 第三方介入概述
第二条 第三方定义
第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定参与娱乐城翻新工程项目的第三方机构或个人。
第三条 第三方责任限额
第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成工程损失或损害的，其责任限额由双方在附件中约定。
第三方责任限额应合理确定，以保障工程项目的顺利进行和双方的合法权益。
第四条 第三方资质要求
第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其在本合同项下的工作。
第三方应在合同签订前向甲方提供相关资质证明文件，经甲方审核通过后方可参与项目。
第五条 第三方职责与权利
获得甲方和乙方提供的相关信息资料；
对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查；
对违反合同规定的行为提出整改建议。
严格按照合同约定和行业标准进行工作；
对工程项目的实施进行全程监督，确保工程质量、进度和安全；
对发现的问题及时向甲方和乙方报告，并提出解决方案。
第六条 第三方与其他各方的划分说明
第三方在项目中的角色和责任应明确划分，避免责任不清和推诿扯皮。
第三方与甲方、乙方之间的沟通协调由甲方负责，第三方应积极配合。
第三方在履行职责过程中，如需与乙方合作，应事先征得甲方同意。
第七条 第三方介入的程序
甲方根据工程需要，提出第三方介入的申请，经乙方同意后，与第三方签订合作协议。
第三方合作协议应明确各方的权利义务，包括但不限于费用、责任、保密等。
第三方介入后，应将合作协议及工作计划报送甲方和乙方备案。
第八条 第三方介入的变更
如遇特殊情况，需对第三方介入的内容或方式进行调整，双方应协商一致，并书面通知第三方。
第三方介入的变更不得影响本合同的执行和双方的合法权益。
第九条 第三方介入的终止