拆迁协议范文模板.docx

拆迁协议范文遇到征地拆迁问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>2017最新拆迁协议范文(2017年最新版)拆迁协议甲方: 乙方: 甲乙双方经过充分协商,自愿就市城区城镇工业联合社办公楼拆迁事宜达成一致,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《某省房屋拆迁条例》的规定,制订本协议: 一、工程名称:市城区城镇集体工业联合社办公楼拆迁工程。二、拆迁范围:拆迁工程按约定分阶段进行。 1、办公楼为地上两层,每层面积为453平米,两层面积共计906平米。 2、第一阶段拆除西墙至东会议室所有二楼部分,拆至地平线为止。 3、第二阶段拆除东面资料室,拆至地平线为止。三、拆迁工期:工期十天,自 年 月 日至 年 月 日止。四、工程款项: 乙方负责甲方的房屋按本协议拆迁,所拆的建筑材料及楼内所有东西归乙方所有,乙方支付甲方_______元。五、工程保证金: 在开工之日前,乙方交付甲方元作为工程保证金。此款在拆迁工程完成并经甲方验收合格后全部退还给乙方。六、双方的权利和义务 1、甲方在乙方进驻工地前负责协调好周边邻居关系并断水断电,具备拆迁条件; 2、施工前,乙方必须办理有关拆迁、环保等审批手续,保证拆迁工程的正常开展,所需费用由乙方承担。 3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾应及时清运,所需费用由乙方承担。 4、乙方必须严格执行国家有关法律法规,规范施工程序,服从甲方的监督和管理,合理调控工作时间,安全施工,文明施工,做到保安全,不扰民,讲卫生。七、施工安全: 乙方应为施工人员办理工伤保险或人身保险,严格按国家《安全生产法》规定,严格规范操作流程,遵守安全施工各项规定,并根据现场建筑物及周邻建筑物的特性,存在的安全隐患等制订出切实可行的施工方案及应急预案,施工过程中发生任何工伤安全事故由乙方全部负责,并承担一切责任。八、违约责任 1、在规定工期内,乙方未能按期完成拆除任务的,按每逾期一天支付1000元违约金的标准承担违约责任,由甲方在工程保证金中直接扣除。 2、由于甲方原因造成停工的,责任由甲方承担,工期顺延。 3、如因下雨停工,工期顺延。九、其它约定: 十、合同纠纷: 甲乙双方在履行协议过程中如发生争议的,应本着互谅互让的原则协商解决,协商不成时,应提交当地仲裁机关解决。十一、协议文本及生效: 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,两份备案留存,至双方签字盖章之日起生效,工程结束后自行失效。甲方(签章):乙方(签章): 法人代表(委托法人):法人代表(委托法人): 年月日诉前保全查封按比例分配吗民事诉讼的立案时间有什么规定(2018)关于印发(人民检察院侦查协作的暂行规定)的通知关于企业事业单位的公安机构在机构改革过程中其工作人员能否构成渎职侵权犯二审怎样提交证据法定代理人的确定程序是什么样子的缓交期满后不交诉讼费案件如何处理简易程序的处罚决定书关于审理毒品犯罪案件具体应用法律若干问题的意见反诉裁定能上诉吗什么是小额诉讼程序,小额诉讼程序的适用情形法院缺席判决怎么处理被执行人的土地怎么保全不予执行与执行异议的条件关于妨害国(边)境管理犯罪案件立案标准及有关问题的通知执行庭撤案如何写特别程序审限可延长吗实现担保物权特别程序是30天内吗关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复借款不还,执行中转移财物的行为怎么办撤回上诉的理由书写格式2018被执行人找不到怎么办四川省高级人民法院民事起诉被告被刑事拘留怎么办案外人执行异议听证程序怎么进行出险后未及时报案保险公司能够拒赔吗关于审理贪污执行异议书书写格式2018询问证人,鉴定人有哪些规则法院宣告夫妻一方失踪的,婚姻是否自动解除特别程序案件审理期限有什么规定(2018)关于审理刑事附带民事诉讼案件有关问题的批复打官司如何委托起诉书代理人判处罚金的能够不交滞纳金吗按撤诉处理诉讼费还交一半吗申请财产保全,能够采取哪几种担保方式关于开展“打黑除恶”立案监督专项行动的实施意见执行异议之诉的时效关于审理生产执行申请的立案需提交哪些材料呢二审民事上诉状格式公司欠工资法院判强制执行公司没有财产怎么办关于刑事赔偿和非刑事司法赔偿案件案由的暂行规定(试行)执行行为异议的主体标的是否合法是行为成立的要件吗民事诉讼中的伪证罪如何处罚关于检察机关有关内设机构预防职务犯罪工作职责分工的规定审理民事案件中的诉讼主体资格怎么确定如何申请食品执行标准(2018年)拒不执行判决裁定罪的民事责任有哪些一直没给过赡养费老人起诉能够要十几万的吗关于废止部分司法解释和规范性文件的决定(1)专利侵权证据保全移送审查起诉多长时间调解书上诉能够吗妨害执行公务罪与非罪的界限关于借鉴山西省政府做法切实维护监狱劳教场所及周边安全稳定的通知变更仲裁请求申请书(2018最新)轻伤已经过民事调解,法院会重判吗如何申请执行暂缓法院传票如何公告送达关于进一步