永祥隧道监理实施细则.doc

隧道工程监理实施细则一、监理质量保证体系二、监理目标:工程质量优良。三、监理依据:1、监理服务合同协议书;2、业主与第三方签订的合同、协议及其附件;3、施工图纸及说明;4、施工合同的工程量清单及说明;5、施工合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;6、国家、交通部、浙江省颁布的监理法规、规定等;7、本工程及其它有关的工程监理规定与要求。四、监理范围:1、工程范围:设计文件所指隧道工程范围和业主与承包人签订的合同文件规定的全部隧道工程内容,以及业主同意增加的隧道工程内容。主要工程内容有:K~K全长998m造价人才网的隧道工程施工的全过程监理。2、业务范围:a、工程施工的全过程监理;b、质量、安全、环保、费用、进度、合同及其他事项管理等工作。五、隧道监理岗位职责(1)总监理工程师主要职责:本工程实行总监负责制,总监全面主持监理办工作,其主要职责为:a、负责监理办组建,制定监理办管理制度,明确各监理岗位职责,明确对专业监理工程师的授权(在授权范围内,专业监理工程师发出的指令应视为总监理工程师发出)。b、组织监理人员参加设计交底,熟悉合同文件,调查施工环境条件。c、主持编制监理计划,按规定程序经审核、批准后报发包人,副本送承包人;督促各专业监理工程师根据经批准的监理计划在相应工程开工前编制监理细则,审批后报发包人,监理工程师论坛副本送承包人。d、审批承包人的组织设计及专项施工方案。组织有关专业监理工程师检查承包人的质量、安全、环保等保证体系的履约情况,审核承包人的工地试验室。e、组织验收地面线,审核承包人的土石方数量计算资料,核算工程量清单,报发包人审批。f、签发合同工程开工令,签发分项(分部)工程开工申请。g、主持召开监理交底会、工地会议,巡视并督查各专业监理工程师的工作。h、主持中间交工验收,签发中间交工证书,签发支付证书。i、督促承包人做好环境保护工作,并督促专业监理工程师检查承包人安全技术措施的落实情况,定期检查安全监理台账。j、督促承包人做好环境保护工作,并督促专业监理工程师检查承包人环境保护措施的落实情况。k、签发工程暂停令、复工令。l、签发工程监理通知单及其他监理指令,检查监理指令的落实情况并签认反馈回复单。m、签发监理月报。n、审核工程设计变更、工程延期、费用索赔,审查工程分包。o、主持编制监理交(竣)工资料,做好监理工作总结。p、审查承包人的交工验收申请,签发缺陷责任终止证书。q、对各专业监理工程师进行考核,每半年不少于1次。督促各专业监理工程师对监理员进行考核,每月不少于1次。r、合同、规范规定的其他职责。s、仲裁或诉讼时,有义务作为证人,向仲裁机关或法院提供有关证据。总监理工程师可以将部分职责授权给专业监理工程师,但上述第a、b、f~k、n、p、q、s项职责不得授予专业监理工程师。(2)隧道专业监理工程师的主要职责:受总监理工程师领导、负责隧道工程的质量、安全、环保、费用、进度监理工作,其主要职责为:a、熟悉合同文件,调查施工环境条件,编制隧道专业工程监理细则。b、参加技术交底,审查承包人施工组织设计、专项施工方案中隧道专业及有关部分,提出书面审查意见。c、参加对承包人质量、安全、环保等保证体系履约情况的检查,审核承包人隧道分项、分部、单位工程的划分,核算隧道专业工程的工程量清单。d、绘制隧道工程施工管理图表。e、审查承包人隧道分项(分部)工程开工申请中的施工组织、人员配备、机械设备配臵、施工方案和主要工艺,重点审查其质量、安全、环保、进度等措施,提出书面审查意见。f、按规定做好试验检测工作,收验承包人的构、配件或设备。g、按规定进行巡视,检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况,是否按经批准的开工报告执行,并做好巡视记录。h、派出旁站人员,检查其旁站工作,掌握旁站情况。i、起草监理指令,报总监理工程师签发,并对承包人就监理指令有关事项的整改落实的情况作现场检查,在承包人的反馈回复单上的签字。j、签认关键工序,组织隧道工程数量的中间交工验收,参加质量评定。k、进行隧道工程的计量,对隧道专业合格工程数量的准确性负责。l、检查承包人隧道专业工程当月施工进度,审查承包人下月进度计划。m、建立隧道专业工程质量监理、安全监理、环保监理台账及监理日志,做好监理文件与资料的整理、保管、归档工作。n、负责检查、指导隧道专业监理员的工作,承担对监理员的监管责任。o、做好设计变更、索赔、延期等合同管理事项,同时做好试验、测量等管理工作。p、做好隧道专业工程监理工作总结及总监理工程师交办的其他工作。(3)监理员职责:协助、配合专业监理工程师工作。a、熟悉隧道专业工程的设计图纸、施工规程和监理细则。b、掌握分项(分部)工程开工报告的审批情况,熟悉有关分项(分部)工程的施工工艺和技术要求c、协助专业监理工程师