拖欠工程款起诉状范本.docx

拖欠工程款起诉状范本起诉单位:(全称)法定代表人:被告单位:(全称) 职工教育培训中心地址:诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一) 付清宿舍楼、教学楼拖欠款 元;(二) 结算零建工程款: 元减去甲方垫付的材料款 元,应付给乙方工程款 元;(三) 赔偿乙方的经济损失: 至 年度拖欠款的滞纳金 ; 年 月至 月设备闲置费 元;以上三项合计,共 元风险提示:诉讼请求必须具体、明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张, 势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善, 比较切合实际的请求数额, 不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。事实和理由:I I风险提示:|11诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策I Ii规定。 i 年 月 日, 建筑工程总公司 公司(原告,以下简称乙方)同 市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为 元。开工日期定为 年 月 日;竣工日期定为 年 月 日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到 年 月 日乙方才正式开工。在长达 天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的 余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达 元。甲方虽然承担了 的误工费,但尚有 元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于 年 月 日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 年 月 日完工。三幢楼均经 市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交 市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款 元。从 年 月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于 年 月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,