山西省建设工程施工合同.docx

JF—2006—0001山西省建设工程施工合同工程名称: 发包单位: 承包单位: 监理单位: 勘察设计单位: 山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、 本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设施工合同(GF-1999-0201)国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本,供当事人双方约定采用。2、建设施工活动中,承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时,应认真审查并严格执行合同中每一条款,其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。3、签订合同前,发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司(分部)签订合同,除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外,合同应加盖分公司(分部)的上级公司(具有法人资格单位)的合同专用章。4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定,由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷,并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本,可到当地工商管理部门和建设部门领取5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。建设工程施工合同第一部分 协议书发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、 工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容:建筑面积: m2,建筑高度 m或跨度 m,结构类型: ,层数 ,其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准备文号: 资金来源: 二、 工程承包范围承包范围: 三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天_。四、质量标准工程质量标准: 五、合同价款金额(大写): 元_(人民币)Y: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包1、 本合同协议书2、 中标通知书3、 投标书及其附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 标准、规范及有关技术文件7、 图纸8、 工程量清单9、 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 本合同双方约定 后_生效。发包人:(公章)承包人:(公章)住 所:法定代表人:委托代理人:电 话:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:住所:法定代表人:委托代理人:电 话:传 真:开户银行:帐号:邮政编码:第二部分通用条款一、,应具有本条所赋予的定义::是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定