安装工程合同.docx

安装工程合同
[模版仅供参考，切勿通篇使用]
　　篇一：设备安装合同样本
　　设备销售及安装合同
　　甲方单位： （以下简称甲方） 乙方单位： （以下简称乙方）
　　根据《中华人民共和等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：
　　第一条 安装工程概况
　　1、
　　（1）工程地点：
　　（2）工程最终造价：￥（人民币 元整）；
　　（3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内；
　　（4）竣工日期：开工之日起五个工作日内；
　　（5）付款方式：现金或其它
　　第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。
　　第三条 产品的安装、调试、验收：
　　1、乙方负责通道设备的安装、调试。
　　甲乙双方商定：
　　（1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；
　　（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；
　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
　　第四条 价款结算方式及期限：
　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；
　　2、本合同工程安装总价款为：￥ 元，人民币 整；
　　（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥ 元；
　　（2）工程款(占合同总金额的 25 %)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。
　　第五条产品质量责任和售后服务条款
　　1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。
　　2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
　　第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
　　第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
　　第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
　　第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
　　甲方单位：联系电话：单位地址： 甲方代表：
　　乙方单位：联系电话：单位地址： 甲方代表：
　　20xx年2月 日
　　篇二：安装工程施工合同范本
　　浙江新安化工集团股份有限公司
　　安装工程施工合同
　　（20xx版范本）
　　发包 人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包 人：
　　签订日期：
　　填写说明：
　　1. 本《安装工程施工合同》适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司
　　所在地及自身具体情况进行适当调整。
　　2. 本《安装工程施工合同》参照GF-1999-0201《建设工程施工合同》（示范文本）
　　并结合本公司实际编写。
　　3. 本《安装工程施工合同》条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其
　　余均须严格遵照填写，不得修改，变动；若填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。
　　①本《安装工程施工合同》条款中下划线上斜体字部分，为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。
　　②本《安装工程施工合同》条款中下划线上空白部分，请根据各工程的具体情况填写。
　　4. 本《安装工程施工合同》为试行版本，执行中若有意见或建议，可及时向公司法
　　务部或项目管理部反馈。
　　第一部分、合同协议书
　　发包人：浙江新安化工集团股份有限公司 承包人：
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　1、工程概况 工程名称：
　　工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 2、工程承包范围 承包范围： 3、合同工期
　　开工日期：年 月 日（以正式开工报告为准） 竣工日期： 年 月 日 （按开工报告日期顺延） 合同工期总日历天数 天。 4、质量标准 工程质量标准： 5、合同价款
　　金额（大写）： （人民币） ￥： 元整
　　国家有关合格验