厂房装修施工合同.doc

: .
厂房装修施工合同
篇一：厂房装修施工合同
篇一：厂房装修合同模板 厂房装修合同 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规 定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一 致的基础上， 就发包人的家庭居室装修工程 （以下简称工程） 的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
工程地点：
工程内容及做法（见附件清单） 。
工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方
式。
（1）承包人包工、包料；
（ 2）承包人包工、部分包料（承包人提供装饰装修材
料表），发包人提供部分材料 （发包人提供装饰装修材料表） ；
（ 3）承包人包工、发包人包料（发包人提供装饰装修 材料明细表） 。
工程期限 30 天，开工日期 XX 年 月 日，竣工
日期 年 月 日。
合 同 价 款 ： 本 合 同 工 程 造 价 为 （ 大 写 ）：
元 ， 小 写 ： 元
《家庭居室装饰装修工程报价单》 ）
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监 理公司另行签订 《工程监理合同》 ，并将监理工程师的姓名、 单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第 三 条 施 工 图 纸 双 方 商 定 施 工 图 纸 采 取 下 列 第 种方式提供：
（ 1）发包人自行设计并提供施工图纸， 图纸一式二份， 发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图 纸）；
（ 2）发包人委托承包人设计施工图纸， 图纸一式二份， 发包人、承包人各一份（详见家庭居室装饰装修工程设计图 纸），设计费（大写） 元，由发包人支付（此
费用不在工程价款内） 。
第四条 发包人义务 开工前为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内 家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以 不影响施工为原则； 提供施工期间的水源、电源； 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣 工验收。
第五条 承包人义务 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工 规范及质量标准，按期保质完成工程；
严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染
环境；
保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下 水管道的畅通；
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条： 付款条件和付款方式
付款条件：装修完毕后检验合格付款；
付款方式：支票或电汇
第七条： 工程验收
工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行 竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三 天内前来验收。
第八条： 其他事项
甲方
（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、 电、气线路图，或由甲方提供房屋平 面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 （ 2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清 除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家 具、陈设物等，须采取必要的 保护措施，均需与乙方办理 手续和承担费用。
（ 3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线， 应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如 需临时使用公用部位，应事先打好招呼。
乙方
（ 1） 应主动出示企业营业执照、 会员证书或施工资质； 如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务 员必需有法人代表的委托证书。 （ 2） 负责施工现场的安全， 严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵 塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一 发生，必需尽快负责修复或赔偿。
（ 3） 严格履行合同， 实行信誉工期， 如果因延迟完工， 如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
（ 4） 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程 竣工甲方验收入合格之日算起，为 12 个月。
第九条： 违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按 合同总金额 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，
使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条： 争议解决
、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进 度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统 一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请
求解决。
、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决 不成时，可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁； 人民法院提起诉讼。
第十一条： 合同的变更和终止 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方 需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补