标准二手房屋装修合同模板.docx

1
标准二手房屋装修合同模板
　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的标准二手房屋装修合同模板，供大工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
　　七、违约责任
　　，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
5
　　，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
　　八、纠纷处理方式
　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
　　九、合同的变更和解除
　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
　　十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　合同附件为本合同的组成部分。
　　甲方(签章)电话：
　　乙方(签章)电话：
　　签订地点：
　　签订日期：年月日发包方
标准二手房屋装修合同模板2
　　发包人(全称)：杨应萍
　　承包人(全称)黔南州第二建筑安装工程有限责任公司按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。
6
　　第一条 工程概况
　　 工程名称：都匀市财政局职工福利房。
　　 工程地点：原沙包堡财政所。
　　 工程项目及承包范围：具体说见《工程预算书》。
　　 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5个月。
　　 工程总额：包工包料合同总造价人民币肆拾伍万元整(￥)。
　　，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，，剩余部分一次性向乙方支付完毕。
　　(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。
　　，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。
　　，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。
　　第三条 工期约定
8
　　，甲方要求修改较大设计方案工期顺延;
　　，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。
　　，工期不顺延。
　　，由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。
　　第四条 工程项目(内容)变更的约定
　　，如甲方要求删减部分工程项目(内容)，甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;
　　第五条 工程质量及验收的约定
　　《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。
　　《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。
　　《工程工质量验收规范》进行施工质量验收。
　　：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同乙方进行竣工工程验收，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。
8
　　第六条 工程结算的约定
　　，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个日历天内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格后7