城市道路照明工程施工合同.docx

1
道路照明安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方:（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、、用电（费用由乙方承担）
6。。
6。，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、
与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
6。。
。6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人
。
乙方责任:
6。2。1乙方应向甲方提供竣工图四套。
，需免费对甲方操作人员进行技术培训,直至甲
方人员能够达到技术上熟练操作。
6。、安全管理，如在施工期间发生
4
施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规
定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
。4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收,经甲方验收合格
后方可隐蔽，自行隐蔽无效.
,遵守甲方有关施
工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全
责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破
坏。
7。暂停施工
。1当碰到重大质量事故,安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂
停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12
小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保
护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提
出复工要求,业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定
时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承
5
包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加
合同价款，赔偿乙方由此造成的损失,工期顺延。因乙方原因造成停工
的，由乙方承担发生的费用,工期不予顺延.
.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可
进行暂时停工。
．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后,工期相应
顺延;
甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施
工不能正常进行；
经甲方认可的设计变更和工程量增加;
一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时
工期顺延.
．不可抗力
.1照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等
天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期.
。2非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工，
7
工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
10．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面
变更通知,
法方法计价，延误的工期相应顺延。
．验收
安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，
报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查.
2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽.
，经甲方验收合格，作为本工程的最终质
量验收。
.工程质保期
。
发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修,因产品质量
问题引起的工程维修,甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装
问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
7
2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务,若工程发
生故障,乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修,以最优惠的成本
价维修更换。
13．违约责任
1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准.
,甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须
承担违约责任。
3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天,支付合同总价的万
分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲
方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责.
14。争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应
通过友好协商解决:如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程
地人民法院提起诉讼.

由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，
甲方代表同意后，乙方