装修清包工合同.docx

装修清包工合同
装修清包工合同
　　随着法律学问的普及，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我为大家整理的装修清防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　六、其它事项
　　1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
　　2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。










　　七、违约责任
　　1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
　　2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
　　八、纠纷处理方式
　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
　　九、合同的变更和解除
　　合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。
　　十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方（签章）：
　　乙方（签章）：
　　年月日：
装修清包工合同2










　　业主 （以下简称甲方）：联系电话：
　　施工队（以下简称乙方）： 联系电话：
　　甲乙双方本着友好合作的看法，根据《合同法》等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：
　　一、工程概况
　　工程地址： 承包方式：包清工。
　　二、费用
　　清包工费：￥ 大写：
　　付款方式：
　　1、施工队进场，施工第一天预付：￥元
　　2、施工进度超过元
　　3、双方款项往来，均应出具收据。
　　三、工期
　　从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ 元/天。
　　四、材料
　　1、由乙方向甲方供应需购材料清单，甲方刚好选购 材料供施工方运用。










　　2、未经甲方同意，乙方不得自行选购 材料，若已选购 ，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。
　　3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的精确性。
　　4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。
　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。
　　6、乙方供应的材料数量误差在5%——10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方担当。
　　7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性。
　　五、工地现场管理
　　1、现场禁止运用明火。
　　2、现场禁止吸烟。
　　3、油漆材料必需和其他材料分开放置。
　　六、关