【承包合同】水电工程承包合同.doc

水电工程的承包合同
篇一：水电工程承包合同
甲方：（发包方）乙方：（承包方）
甲、乙双方在同等、友好、自发、磋商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同恪守。
第联系，在签署《工程项目更改单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所惹起的一切结果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予补偿。
6、工程查收。甲、乙双方应实时办理隐蔽工程和中间工程的检查与查收手
续，甲方不能按预约规定日期参加查收，由乙方组织人员进行查收，甲方应予承
认。过后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返
工费用由甲方担当，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提早三天通知甲方查收，甲方应自接到通知三日内组
织查收，并办理查收移交锋续（详见附件《工程质量查收单》）。如甲方在规准时间内不能组织查收须实时通知乙方，另定查收日期。如经过竣工查收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他有关费用。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、严格恪守规定的装饰装饰施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处
理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得任意拆改原建筑物构造及各
种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方以前，负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。
4、保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和办理工作。
5、负责施工所产生垃圾的办理工作，每天起码清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，平时用水、用电等必须注意安全，工
地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保存工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装饰材料出门，若发现偷盗现
象按材料价钱加倍补偿。
第五条对于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1、工程款付款方式：
甲方签署本合同之时付工程款的50%，布管查收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体竣工查收合格后支付10%
2、乙方承包内容：
1）水电开槽、布线、穿线、
2）所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）
3）水电施工的穿墙、打孔、切割
4）后期灯具、开关、插座面板的安装
5）洁具包括________；
3、工程结算方式：
按实结算：总价结算：____元/平米（套内面积）
第六条违约责任：
1、由于甲方原因致使缓期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工
所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，
按逾期未付款的％支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的％向甲方
支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备
管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
第七条纠葛办理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方磋商解决或；当事人不愿经过磋商、调停解决，或磋商、调停不可时，能够按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的更改和排除：
1、合同经双方署名生效后，双方必须严格恪守。任何一方需更改合同内容，
应经磋商一致后，从头签署补充协议。合同签署后施工前，一方如要终止合同，
应以书面形式提出，并按合同总价款10％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双
方同意办理清算手续，订立终止合同协议，排除本合同。
第九条。其余约定：
1、双方同意由第三方监理（装饰监理企业）进行磋商工作。在未经第三方
监理（装饰监理企业）确认情况下，甲方有权不支付乙方有关费用。
2、经过第三方监理（装饰监理企业）确认，甲方必须按照约定支付乙方相
关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预示因素造成的工期延误，经双方确认
后能够顺延。
4、甲方在入住前能够要求乙方5次来现场配合其他工种的交错施工，超