建设工程承包合同.docx

建设工程承包合同
建设工程承包合同1
　　甲方（发包方）：___________________________
　　乙方（承包方）：___________________________
　　依据《中华人民共和国合同法》的要求，本延误工期。
　　5、因客观条件或人力不行抗拒的因素而延误工期。
　　乙方在以上状况发生后，就延误的内容和因此发生的工程费用等向甲方提出口头或书面报告，甲方应在收到报告后48小时内批复，逾期不予答复的，则视为该报告已被确认同意。
　　第五条 工程施工
　　一、甲方的责任


　　1、供应施工用的水源、电源，施工的水、电由甲方供应。
　　2、应派驻工地代表全权负责施工监督、签证、验收等工作。驻地代表对乙方提交的资料应在7个工作日内予以答复或签证，过期视作同意签证。
　　二、乙方的责任
　　1、负责施工和编制施工方案。
　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
　　3、按安;对违章作业所造成的平安事故负全责。
　　4、负责组织现场施工，并对本工程的施工质量负责。
　　5、乙方该项目负责人：
　　第六条 工程结算与验收
　　一、该工程按包干合同价进行结算。
　　二、验收标准：施工满意____市相关规范要求。施工完成当天现场完成施工验收。总验收在完工后十四个工作日内进行。
　　第七条 保修责任
　　一、本工程质量保修期为两年，工程竣工结算后算起，保修期间全部质量问题和所产生的费用全部由乙方担当。
　　二、有下列情形之一的，乙方不担当保修责任及其他任何责任：
　　甲方没有付清尾款。


　　第八条 违约责任
　　一、甲方的责任
　　1、未能按合同的规定履行自己应负的责任及义务，除工期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的干脆损失。
　　2、如甲方拖欠工程进度款或余款(尾款)，每逾期____日应向乙方支付 500元，违约金总额不超过结算总额的1%。
　　二、乙方的责任
　　1、因乙方施工不当造成工程质量不符合设计及规范要求的，乙方应负责刚好修理或返工，由此而增加的费用由乙方担当。
　　2、乙方应按期完成施工任务，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期责任款，违约金总额不超过结算总额的1%。
　　第九条 除外责任
　　在施工过程中，如因乙方施工错误造成被施工建筑物开裂、倾斜、倒塌的，由乙方负责。但对于在任何时间的下列损失和相关责任，乙方不负任何责任：
　　1、不行抗拒的自然因素或社会因素。
　　2、该建(构)筑物原设计本身或原结构内在或潜在的质量缺陷造成的损失和相关责任。
　　3、乙方完工后，该建筑物违章或非正常运用(如超载等)造成的损失和相关责任。


　　4、本合同
　　第一条
　　第三款所规定施工部位以外的其它部位的损失。
　　5、由
　　第三者缘由造成的损失。
　　第十条 纠纷的解决方法
　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应根据合作互谅的原则协商解决，协商不成时，一方有权向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。
　　本协议一式四份，双方各持两份。本合同自双方签章后生效，并于结清工程款后自然终止。
　　甲方(公章)：_________
　　乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　法定代表人(签字)：_________
　　________年____月____日
　　________年____月____日
建设工程承包合同3
　　甲方：
　　乙方：


　　甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原则，就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议，共同遵守执行。
　　一、工程项目地点：
　　该工程项目地点位于____市瓦窑西路二巷4号万福庄园。
　　二、建筑面积：
　　工程项目总建筑面积约30000平方米，建筑层数13层(含地下室两层)。
　　三、承包方式：
　　包工包料。
　　四、承包内容：
　　土建及水电(未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等)。
　　五、结算