建筑劳务合同.docx

建筑劳务合同
建筑劳务合同范本1
　　委托方(甲方)： (公司代表： ) 居间方(乙方)：
　　乙方受甲方委托，双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致，签订本合同。
　　第一条：委托事项
　　1、乙方作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。
　　4 按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。
　　十一、 按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。


　　十二、违约责任：
　　1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金 元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。
　　(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金 元
　　2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。
　　3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。
　　十三、本工程甲方派 为现场负责人。乙方派 同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。
　　十四、争议
　　甲、 乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。
　　十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。
　　十六、安全事故，，以外的由甲方负责。


　　十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。
　　甲方(合同章) 乙方(合同章)
　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址：
　　电话： 电话：
　　年 月 日 年 月 日
建筑劳务合同范本3
　　甲方：
　　乙方：
　　鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议：
　　一、委托事项
　　乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目工程的重要信息，并最终促成甲方与该项目建设单位 成功签订合同，劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。
　　二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式
　　1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的 %，乙方不承担一切税收、管理费。


　　2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，给项目建设方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费 万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费 万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务费用。
　　三、乙方义务
　　1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
　　2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠，具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。
　　3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。
　　4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。
　　四、甲方义务
　　1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
　　2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　3、甲方和建设单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬，如果甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该项目部申请扣除，乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金