室外排水施工标准合同.docx

该【室外排水施工标准合同 】是由【雨林书屋】上传分享，文档一共【30】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【室外排水施工标准合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------
室外排水施工合同
室外排水工程施工难度大、环节多、操作繁,工程质量的利害,直接影响到整个排水系统的顺畅,影响该地域实现经济效益、社会效益和环境效益的一致。室外排水施工合同是如何的?以下是小编为大家整理的室外排水施工合同范文,欢迎参照阅读。
室外排水施工合同范文1
甲方(发包人):
地址:
联系电话:
乙方(承包人):
法定代表人:
拜托代理人:
地址:
联系电话:
开户行:
银行帐号:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例,依照相同、自发、公正和诚实信誉的原则,两方就***********项目室外排水工程承包事项磋商一致,订立本合同。
1/30
一、工程概略:
1、工程名称:***********项目
2、工程项目:***********项目室外排水工程。
二、工程承包方式和承包范围:
、承包方式:包工、包料、包质量、包现场安全文明施工。
、工程承包范围:、化粪池及检查井的施工;入市政管网的所有手续并担当所有费
;交工前的成品保护;交工后的保修、保护等全过程。三、合同价款、履约保证金及付款方式:
、合同价款为:人民币:贰拾肆万贰仟圆整(￥);
、本合同价款为固定包死价钱(包含但不限于人工、资料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测安装、入市政花费、施工用水、施工用电、安全文明施工、技术举措费、组织举措费、收益、税金等费
),本合同价款不因市场劳动力、资料、机械价钱等任何要素改动而改动。合同奏效后除本合同价款及有效更改签证外,甲方不因本合同工程担当当何其余花费或价款。
、合同履约保证金:合同签订前2日内,乙方向甲方缴纳合同履约保证金贰万圆整(￥),待工程所有完工经甲方及监理查收合格且结算达成后7日内一次性无息退还。
、付款方式:工程所有完工经甲方、监理查收合格,竣薪资料交托甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的
95%,余5%为质保金,质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------
量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。
5、所有付款均以转帐方式支付,付款前乙方应供给相应合法发票
给甲方。
四、完工结算及签证:
、结算方式:结算价=合同价款+有效更改签证+。
、有效更改签证部分按以下所述执行:
、经甲方认同的图纸增减工程量(不包含招标漏项部分),计取
方法以下:
、执行《河南省建筑和装修工程综合基价(2002版)》和《河
南省安装工程单位综合基价(2003版)》计算;
、资料价钱按《郑州市建设工程资料基准价钱信息(2008年
二季度)》执行。
、土建部分依照四类工程取费:收益取4%,%;
安装部分依照三类工程取费:收益38%,%。其余费率不计
算。
、其余经甲方认同的有效签证价款;
、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证:
在5日内书面提出;
经乙方项目经理署名及盖印;
经总监理工程师署名及盖印;
经甲方项目经理署名及盖印。
3/30
4、乙方一定在工程经过查收合格后7个工作日内向甲方提交结算
报告,逾期递交或递交资料不全的,甲方有权拒绝接受,由此产生的
责任由乙方自行担当。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作
日内审察完成并通知乙方,乙方接到结算审察通知后7个工作日内确
认或提出异议,乙方逾期提出异议视为已认同审察建议。
五、工期要求及施工进度:
1、工期:合同签订奏效后,自甲方书面通知之日起个日历天交
工。乙方在接到甲方动工令通知后应在通知回执上署名确认,不然以
甲方通知载明天期为准。
、进度:本合同工程应与土建施工密切配合以保证工期。如所以工程耽搁土建施工,乙方除担当迟延工期罚款责任外,还应担当由此给甲方造成的损失。
、除非经过两方明示的确认和有效签证,工期不予顺延,但因甲方原由及雨、雪天造成的没法正常施工的除外(但一定应具备有效签证确认,不然仍不予顺延);不论何种状况甲方不担当乙方的任何窝工、误工、怠工等花费。
六、资料要求及工程查收标准:
、玻璃钢化粪池及井盖所用品牌需与甲方共同署名确认,
、井盖材质为复合资料,所有道路上井盖采纳过车型复合资料井
盖,其余的地点采纳可是车型的复合资料井盖;检查井之间为HDPES2
级双壁涟漪排水管。
3、资料进场时,须经监理、甲方查收合格后方可使用;未经甲方、
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------
监理查收合格的资料及设备禁止使用,不然依照工程质量不合格担当
相应的违约责任。
、工程具备完工查收据件时,乙方向甲方提交完好的竣薪资料、图纸和完工查收报告一式三份。甲方收到完工查收报告后7天内组织查收,并在查收后3天内赐予认同或提出返工或整修要求。如需进行整修,乙方按甲方要求进行整修,并担当整修的花费,整修达成,自检合格后从头报验。
、本合同各项查收仅为付款和进入下道工序的前提,其实不视为自然合格也不减免乙方的任何质量责任。
、乙方供给完工查收资料并保证该工程经过查收,且办理好有关存案和入市政管网的手续,并交予甲方,时期产生的花费由乙方担当。
、工程完工查收经过,经甲方确认并签订书面建议的日期为实质完工日期。工程按甲方要求整顿后经过完工查收的,实质完工日期为乙方改正后经甲方确认并签订书面建议的日期。
、本工程严格依照《建筑给排水及采暖工程施工质量查收规范》
(GB50242-2002)和《地埋硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》
(CEC122:2001)进行污水、化粪池工程施工与查收。
七、安全文明施工及维修:
、乙方施工人员在施工现场一定恪守安全施工规范及现场管理规章制度,保证文明施工,并随时接受甲方人员现场质量及安全督查检查。乙方自行担当在本合同工程施工时期至交托以前发生的违纪、安
5/30
全、消防风险防备等全部事项的花费和责任。
、乙方对其人员的行为负责,乙方人员包含其雇员、代表人、代理人、被赞同人以及其余鉴于与乙方的法律或经济关系进入的项目人员。
、工程质量达不到质量要求的,需限时(3日)整顿,整他日期每迟延一天,扣除履约保证金1000元,整顿缓期5天以上,扣除所有履约保证金。
、工程保修期为2年,保修期内乙方负责全面免费维修,乙方对保修服务工作应实时快捷,接甲方通知后24小时内应实时维修。如乙方接到甲方通知后服务不实时,甲方有权另行拜托维修单位,乙方担当所有维修花费,甲方并有权依照工程价款的5/次扣除质保金。
八、两方责任:
、甲方供给施工用水、电源,施工顶用水、电费由乙方自理。
、乙方在工程现场听从甲方及监理企业指挥及工作的兼顾安排,应严格恪守该项目《施工现场管理制度》准时参加由甲方及监理组织的各样工程会议,并达成会上两方确认的工作内容。
、乙方不得任意更改排水工程的设计图纸,应严格依照甲方认定的施工图要求进行施工;如需更改一定依照有效签证的程序提出申请,经甲方、监理署名认同后才能更改。
、乙方负责本方人员的安全、进场产品及安装质量、进厂设备及配套设备的督查和管理,如出现质量、安全事故及损失的由乙方单独担当。
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------
5、在本合同工程未交托给甲方使用前,乙方应负责已完工程和材
料的保护、保存,因保存、保护不妥造成的损失由乙方单独担当。
、乙方在施工过程中一定增强对其余单位的已完工程的保护意
识,如乙方在施工过程中对其余单位的已完工程造成破坏,相应的损失由乙方担当。
九、违约责任:
1、乙方负责整理排水工程竣薪资料,并达到交验条件;如不可以达
到交验条件,甲方有权拒付工程款。
2、乙方应实时向总包方供给完工存案所需资料,不然甲方有权拒
付工程款。
3、因甲方原由不可以依照合同商定的时间支付工程款的,逾期每天
按对付款额的3向乙方支付违约金。
、乙方逾期完工、交工或查收的,每迟延一天应依照工程合同价
3向甲方支付违约金。
、因为乙方原由所造成的工程经确认不合格,一定在3日内返工整顿完成且工期不予顺延,并依照工程总造价的20%支付违约金,同时难免去返工、保修等其余合同责任。
、工程资料不合格的,除按甲方要求整顿外,还应依照该批资料价款的双倍支付违约金。未经甲方赞同,直接或间接转包、分包工程的,依照合同价款的30%支付违约金,甲方并有权排除合同。
、因乙方工程质量达不到协议书商定的质量标准以及不可以依照合
7/30
同商定的完工日期达成工作的,乙方应担当违约责任,补偿因其违约
给甲方造成的经济损失。
8、违约金不足损失的应该补足遵约方的损失,所谓损失包含但不
限于直接损失、间接损失、对第三人的责任;办理争议的交通、通信、
人工花费、仲裁花费、律师花费等。
、一方违约后,另一方要求违约方持续执行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应持续执行合同。
、文件的解说次序:合同、会议纪要、答疑、招标文件、招标文件等工程施工时期的有关文件,不论先后以有益于甲方利益的条款优先执行。
十、合同的排除和更改:
、合同的排除:
因不行抗力以致合同没法执行;
因一方违约以致合同没法执行;
因乙方不切合国家有关施工要求或有其余影响合同顺利执行的违规行为发生,甲方有权单方排除合同。
2、合同排除,乙方应该3日内洁净撤场,逾期每天支付1000元
违约金,超出10日的视为放弃场所内全部财富和权益。
、合同的更改:本合同如需更改须经两方磋商一致并另行签订更改协议。
十一、建设单位在施工现场不供给任何生活用房。
十二、本合同各条款均鉴于两方真切意向表示,不存在任何可撤
---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------
销或更改情况,任何一方也不得申请调整自己责任。
十三、本工程不合用任何默认条款,全部行为均需要明示做出。
十四、未经加盖甲方公章,任何人员的行为(含签证)或表示均对
甲方无拘束力。
十五、对于本合同的通知均可依照合同载明地址寄送,任何一方
更改地址应该通知对方,不然依照原地址寄出后5日即视为送到,无
论邮件能否退回。
十六、因为本合同工程发生的争议两方磋商解决,磋商不行的由
郑州仲裁委员会判决。
十七、未尽事宜,两方另行磋商解决。
十八、本合同一式肆份,甲乙两方各执贰份,拥有相同法律效劳。
十九、本合同自甲乙两方署名盖印之日起奏效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(署名):_________法定代表人(署名):
_________
_________年____月____日_________年____月____日
室外排水施工合同范文2
发包人(全称):_______(以下简称甲方)
承包人(全称):______(以下简称乙方)
本增补协议书和珠海正业包装有限企业厂房施工合同同时使用,具
9/30
有相同法律效应。
工程概略
:珠海正业包装有限企业厂房工程增添工程
:珠海市斗门区富山工业园
:厂区室外给排水和消防工程。
详细内容见附件1
工程承包范围
:业主供给的有关施工图纸和有关更改资料的所有
工程项目。
:包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施
工。
工期

两方商定工期必保2007年2月20日交工投入使用。

因乙方原由,每推延一天按1500元/天违约金,并累计在乙
方工程款中扣罚。
、质量与查收
:质量达到现有国家规范规定的合格标准。
:执行厂房施工合同有关条款。
、安全施工
,不得发生重要
安全事故。
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。