2025年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关试题库(有答案).pdf

该【2025年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关试题库(有答案) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025年一级造价师之工程造价案例分析(交通)通关试题库(有答案) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。 : .
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
2025 年一级造价师之工程造价案例分析（交通）通
关试题库(有答案)
大题（共10题）
一、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。该项目土建工
程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分
·················2025 年 11月 10日正式开工，竣工期为
2016年 4 月 25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承
包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽
早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前
6 个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工 4 年 6
个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前 2 个月，双方协商修订施工方案后达成
协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使
用 2 年 6 个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验
收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。在结算工程款时，甲方本应付
工程总价款 9000万元，但只付 8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的 800
万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告土建工程施工质量有问题，
如：路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质
量不合格。因此，部分工程由丙单位进行返工，并提出索赔，经监理工程师签
字报业主代表认可，共支付 450万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质
量问题造成边坡滑塌共计损失 350万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主
体工程款总额为 8200万元。原告辩称：被告称工程不合格不属实，并向法庭呈
交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出
为企业晋级，在此情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈
交业主被丙公司提出的索赔 450万元（经监理工程师和业主代表签字）的清单
56件。原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿
戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告
应当根据《公路工程质量检验评定标准》的规定，在路面工程施工前通知我方
修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多
次以书面方式提出结算要求。在长达 2 年多的时间里，甲方从未向乙方提出过
工程存在质量问题。
【问题】
1．原、被告之间的合同是否有效？ 2．如果在路面工程施工时，发现主体工程
施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？
【答案】1．合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，双方意思
表达真实，合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。 2．如
果在路面工程施工过程中，发现土建工程施工质量有问题时，甲方应及时通知
乙方进行修理。乙方不派人修理，甲方可委托其他人修理，修理费用从扣留的
保修费用内支付。 3．根据我国民法通则之规定，向人民法院请求保护民事权利 : .
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
的诉讼时效期为 2 年（2017 年 10 月 1 日施行的《中华人民共和国民法总则》
第一百八十八条对诉讼时效的规定：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效
期为 3 年），从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直
至庭审前的 2 年 6 个月，但乙方自签发竣工验收报告后至起诉前，多次以书面
方式提出结算要求（每次提出要求均导致诉讼时效重新计算），所以乙方的诉
讼权利应予保护；而甲方直至庭审前的 2 年多时间里，一直未就质量问题提出
异议，已超过诉讼时效期，所以，甲方的反诉权利不予保护。

二、某施工合同中，钻孔灌注桩基础施工中因不可预见的地质情况致使施工中
增加钢护筒。由此增加的材料费按市场价格计算为 30000 元；另外因此停工 10
天；有价值 200 万元的材料积压，其中有 100 万元材料为应支付预付款的主要
材料，已按投标书附录规定支付了 75％的费用：利率 0．02％。问题：应给承
包人的材料费赔偿额是多少
【答案】

三、某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改
线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工 10 天，并同意合同
期顺延 10 天。为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但
在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其损失过
大，意欲索赔。
【问题】
1．索赔能否成立，索赔证据是什么？ 2．由此引起的损失费用项目有哪些？
3．如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？
【答案】 1．索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。 2．费用损
失主要包括： 10 天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。3．应向业主提供
的索赔文件主要有：（ 1）致业主的索赔信函，提出索赔要求。（ 2）索赔报
告：提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用
的计算依据及要求的赔偿金额。（ 3）索赔费用计算书及索赔证据复印件。

四、某新建项目生产一种产品，根据市场预测估计每件售价为 500 元，已知该
产品单位可变成本为 400 元，固定成本为 150 万元。
【问题】
试求该项目的盈亏平衡产量。 : .
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白
【答案】根据收益、成本与产量的关系可知：TR＝单价×产量＝P×Q＝500Q。
TC＝固定成本＋可变成本＝1500000＋400Q。设该项目的盈亏平衡产量为 Q*，
则当产量为 Q*时，应有：TR＝TC。即：500Q*＝1500000＋400Q*。解得：Q＊＝
15000（件）。即该项目的盈亏平衡产量为 15000 件。

五、某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、
水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。承包人编制的
施工方案和进度计划表已获监理人批准。在边坡施工过程中，因业主提供的水
泥未到，使该项作业从 8 月 3 日至 8 月 16 日停工（该项作业的总时差为 0
天），该项作业人工 30 人，混凝土搅拌机 1 台。8 月 7 日至 8 月 9 日因下雨，
涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工 10 人。8 月
17 日至 8 月 21 日因 1 台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业
的总时差为 4 天），该项作业人 112 人。为此，承包人于 8 月 5 日后陆续送交
了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于 8 月 24 日向监理人提交
了一份索赔书，其计算书的主要内容如下： ：（1）边坡 8 月 3 日至
8 月 16 停工，计 14 天。（2）涵洞基础 8 月 7 日至 8 月 9 日停工，计 3 天。
（3）砌筑 8 月 17 日至 8 月 21 日延迟开工，计 4 天。总计请求顺延工期： 21
天。
：（1）窝工机械设备费：一台混凝土搅拌机 14×165=2310
（元）。
【答案】。（ 1）边坡停工 14 天，应予工期补
偿 14 天。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。（ 2）基础
开挖停工，不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人
能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。（ 3）砌筑停工，不予工期补
偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。同意工期补偿： 14+0+0=14
（天）。

：（1）窝工机械费边坡机械窝工：14×165×65%=
（元）。砌筑机械窝工：因砂浆搅拌机故障为非业主原因，所以造成砂浆搅拌
机的窝工机械费不予补偿。小计： 元。（ 2）窝工人工费边坡窝工：
30×35×14=14700（元）（业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只
补偿工效差。基础开挖窝工：不予补偿。砌筑窝工：不予补偿。

六、施工单位承建了某座钻孔灌注桩箱型梁桥工程施工，大桥钻孔灌注桩共 20
根，桩长均相同。现场一台钻机连续 24 小时不间断钻孔，每根桩钻孔完成后立
即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土，钻孔速度为 2m/h，清孔、安放钢筋笼、灌
注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为 3m/h。该施工合同中约定，人工单价 : .
其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
100 元/工日，人工窝工补偿费 80 元/工日，除税金外企业管理费、利润等综合
费率为 20%（以直接工程费为计算基数）。施工过程中发生如下事件：事件
一：灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同，停工 12 天，导
致人工每天窝工 8 工日，机械窝工费 1000 元/天，停工期间施工单位配合设计
单位进行地质勘探用工 10 工日；后经设计变更每根灌注桩增长 15m。（原工期
计划中，钻孔灌注桩施工为非关键工序，总时差 8 天）事件二：在 1#主墩钻孔
桩开钻前夕，承包人接到监理工程师指令：石油部门要在墩位处补充调查地下
石油管线，要求 1#主墩停止钻孔桩施工 3 天，监理工程师根据机械设备进退场
申请单和现场核实，确认有两台钻机停工，其中一台为租赁，其分摊进退场费
用后的实际租赁费 2000 元/天；另一台为自有，投标报价为台班费 1600 元，停
置费 1000 元/天，利润率 7%。、针对事件一，计算工期延长的天数。除税金外
可索赔窝工费和用工费各多少元。（计算结果保留一位小数）、列式计算 1#主
墩钻孔桩停工 3 天可索赔的钻机停工费用。
【答案】 15m，而钻孔速度为 2m/h，所以每根桩延长的钻孔时间
为 15/2=，共有 20 根桩，所以钻孔时间共增加了 20×=150h。清孔、安
放钢筋笼、灌注混凝土及其它辅助工作综合施工速度为 3m/h，所以每根桩增加
的时长为 15÷3=5h，那么共增加时长为 150+5=155h，即 天，故工期延长的
天数为：12+=（天），实际可索赔天数=-8=（天）。可索赔窝
工费为：8×12×80＋1000×12＝（元）。可索赔用工费为：100×
（1+20%）×10=（元）。

2000 元/天×3 天＝ 6000（元），自有钻机停置索赔费
1000 元/天×3 天＝ 3000（元），合计 6000＋3000＝9000（元）。

七、某混凝土板工程的观察测时，对象是 6 名工人，符合正常的施工条件，整
个过程成的工程量为 32m3 混凝土。基本工作时间 300min，因没有水泥而停工
时间 15min，因停电耽误时间 12min，辅助工作时间占基本工作时间 1%，准备
与结束时间为 20min，工人上班迟到时间 8min，不可避免的中断时间测时为
10min，休息时间占定额时间的 20%，下班早退时间 5min。[2019 年回忆版]
【问题】
试计算时间定额和产量定额。（小数点后保留 3 位小数）
【答案】（ 1）根据题意，应计入定额的工作时间为：基本工作时间，辅助工作
时间，准备与结束时间，不可避免的中断时间，休息时间。其余时间不应计
入。设定额工作时间为 X，则有：X＝300（1＋1%）＋ 20＋10＋X×20%。解得：
X＝（min）。（2）时间定额为：×6/（60×8×32）＝ （工
日/m3）。（3）产量定额为： 1/＝（m3/工日）；或：60×8×32/
（×6）＝（m3/工日）。 : .
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

八、人工挖台阶，土质确定，条件一定