乒乓球馆钢结构装修协议3篇.docx

该【乒乓球馆钢结构装修协议3篇 】是由【知识海洋】上传分享，文档一共【47】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【乒乓球馆钢结构装修协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
乒乓球馆钢结构装修协议
本合同目录一览
1. 钢结构装修工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程工期
2. 钢结构材料及设备
材料品牌及规格
设备型号及性能
材料及设备供应商
3. 工程设计及施工
设计单位
施工单位
设计图纸及施工方案
4. 工程造价及付款方式
工程造价
付款方式
付款进度
5. 工程验收及保修
验收标准
验收程序
保修期限及内容
6. 工程变更及索赔
变更程序
索赔条件
索赔处理
7. 合同违约责任
违约情形
违约责任
违约处理
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
9. 合同解除
解除条件
解除程序
解除后果
10. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
11. 合同附件
设计图纸
施工方案
付款凭证
12. 合同签署及生效日期
签署日期
生效日期
13. 其他约定事项
保密条款
通知方式
合同份数
14. 合同附件清单
附件1：设计图纸
附件2：施工方案
附件3：付款凭证
第一部分：合同如下：
1. 钢结构装修工程概况
工程名称：乒乓球馆钢结构装修工程
工程地点：[具体地址]
工程规模：占地面积[面积]，建筑面积[面积]
工程工期：自合同签订之日起[工期]，分[阶段]完成
2. 钢结构材料及设备
材料品牌及规格：[材料品牌] [材料规格]，如Q345B钢材，[厚度]mm
设备型号及性能：[设备品牌] [设备型号]，具备[性能指标]
材料及设备供应商：[供应商名称]，具备相应的生产许可证和产品质量保证能力
3. 工程设计及施工
设计单位：[设计单位名称]，具备相应的工程设计资质
施工单位：[施工单位名称]，具备相应的建筑施工资质
设计图纸及施工方案：设计单位应提供完整的设计图纸及详细的施工方案，包括但不限于结构设计、装修设计、设备安装设计等
4. 工程造价及付款方式
工程造价：[工程造价]元，包括材料费、人工费、机械费、管理费等
付款方式：分阶段付款，具体如下：
预付款：合同签订后5个工作日内支付[金额]元
进度款：每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段合同价的[百分比]%
验收款：工程验收合格后5个工作日内支付剩余合同价的[百分比]%
付款进度：根据工程进度和合同约定的时间节点进行付款
5. 工程验收及保修
验收标准：按照国家现行相关标准和规范进行验收
验收程序：由双方共同组织验收，验收合格后双方签字确认
保修期限及内容：自工程验收合格之日起[保修期限]内，对工程质量问题进行保修，具体内容如下：
结构安全：[保修期限]内，因设计、施工等原因造成的结构安全隐患，由施工单位负责整改
装修质量：[保修期限]内，因施工原因造成的装修质量问题，由施工单位负责修复
6. 工程变更及索赔
变更程序：任何一方需对工程进行变更，应提前[天数]个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议
索赔条件：因对方违约导致本合同无法履行或造成损失，可提出索赔
索赔处理：索赔方应在[天数]个工作日内向对方提出索赔，并提供相关证据，双方协商解决
7. 合同违约责任
一方未按约定时间支付款项
一方未按约定完成工程
一方未按约定提供材料或设备
一方未按约定履行保修义务
违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等
违约处理：违约方应在收到违约通知后[天数]个工作日内采取补救措施，否则对方有权解除合同并追究其违约责任
8. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决机构：无
争议解决程序：诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有判决。
9. 合同解除
一方严重违约，经另一方催告后仍未在合理期限内纠正
因不可抗力导致合同无法履行
合同约定的其他解除条件
解除程序：解除合同的一方应提前[天数]个工作日书面通知对方，并说明解除原因
解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项，并处理已完成的工程。
10. 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件：合同约定的工程完工，且双方验收合格，无未了事项。
合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。
11. 合同附件
设计图纸：包括但不限于结构施工图、装修施工图、设备安装图等。
施工方案：详细说明施工工艺、施工顺序、质量控制措施等。
付款凭证：包括但不限于付款申请、付款凭证、银行转账记录等。
12. 合同签署及生效日期
签署日期：[具体日期]
生效日期：[具体日期]
13. 其他约定事项
保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
通知方式：双方通讯地址、电话等联系方式如有变更，应及时通知对方。
合同份数：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。
14. 合同附件清单
附件1：设计图纸
附件2：施工方案
附件3：付款凭证
附件4：合同签订证明文件
附件5：其他相关文件
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或执行部分合同内容的独立实体，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。
第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同条款的履行，提高工程质量，保障工程进度，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。
第三方介入程序：任何一方提出需要第三方介入时，应提前[天数]个工作日向对方提出书面申请，说明介入的原因、目的和预期效果，经双方同意后，由介入方提供相关资质证明和服务内容。