产业园装修施工合同范本3篇.docx

该【产业园装修施工合同范本3篇 】是由【天天湖人】上传分享，文档一共【54】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【产业园装修施工合同范本3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
产业园装修施工合同范本
本合同目录一览
1. 定义和解释
定义
解释
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
3. 工程内容
施工范围
工程量清单
工程质量标准
4. 工程进度计划
工程总进度计划
分阶段进度计划
5. 工程费用
工程预算
费用支付方式
工程款结算
6. 材料与设备
材料供应要求
设备采购与租赁
材料验收
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工安全措施
施工环境保护
8. 工程验收
验收条件
验收程序
验收标准
9. 工程保修
保修期限
保修责任
10. 违约责任
违约情形
违约责任承担
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
12. 合同变更
变更程序
变更内容
13. 合同解除
解除条件
解除程序
14. 合同终止与解除
终止条件
终止程序
合同解除后的处理
第一部分：合同如下：
1. 定义和解释
定义
“产业园”指本合同中约定的具体地点，包括所有建筑物、构筑物及其附属设施。
“装修施工”指对产业园进行的室内外装饰、装修、改造等施工活动。
“承包人”指承担产业园装修施工任务的施工单位。
“发包人”指委托承包人进行产业园装修施工的业主单位。
“合同”指本产业园装修施工合同。
解释
本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。
2. 项目概述
项目名称
本项目名称为：[具体项目名称]产业园装修施工工程。
项目地点
项目地点位于：[具体地址]。
项目规模
项目总建筑面积为：[具体面积]平方米。
项目包括：[具体建筑或区域]。
3. 工程内容
施工范围
室内装修：包括墙面、地面、天花板的装修，门窗安装等。
室外装修：包括园区绿化、道路、照明等设施的建设。
设备安装：包括空调、电梯、消防等设备的安装。
工程量清单
本合同附件一为工程量清单，详细列明了各项工程的工程量。
工程质量标准
工程质量应符合国家现行有关标准、规范和设计要求。
具体质量标准详见本合同附件二。
4. 工程进度计划
工程总进度计划
工程总工期为：[具体工期]个月。
工程分阶段进度计划详见本合同附件三。
分阶段进度计划
设计阶段：[具体时间]。
施工准备阶段：[具体时间]。
施工阶段：[具体时间]。
验收阶段：[具体时间]。
5. 工程费用
工程预算
工程预算为：[具体金额]元。
费用支付方式
发包人按照工程进度支付工程款，具体支付比例详见本合同附件四。
工程款结算
工程款结算应在工程验收合格后进行。
结算方式为：[具体结算方式]。
6. 材料与设备
材料供应要求
承包人应按照设计要求及合同约定，选用符合质量标准的材料。
材料采购清单详见本合同附件五。
设备采购与租赁
承包人应按照设计要求及合同约定，采购或租赁必要的设备。
设备采购清单详见本合同附件六。
材料验收
材料进场前，承包人应向发包人提交材料质量证明文件。
材料进场后，双方应共同进行验收，并做好记录。
7. 施工现场管理
施工现场布置
承包人应根据施工需要，合理布置施工现场。
施工现场布置方案详见本合同附件七。
施工安全措施
承包人应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。
具体安全措施详见本合同附件八。
施工环境保护
承包人应采取措施，减少施工对环境的影响。
具体环境保护措施详见本合同附件九。
8. 工程验收
验收条件
工程完成且质量合格。
工程资料齐全。
工程符合设计文件及相关法律法规要求。
验收程序
发包人应在工程完工后[具体天数]内组织验收。
验收组由发包人、承包人及有关单位代表组成。
验收组应按照本合同附件十的验收标准进行验收。
验收标准
工程质量应符合国家现行有关标准、规范和设计要求。
工程功能应符合设计文件要求。
9. 工程保修
保修期限
承包人提供的工程保修期限为：[具体期限]，自竣工验收合格之日起计算。
保修责任
在保修期内，如因承包人施工原因造成的质量问题，承包人应负责修复，直至符合合同约定的质量标准。
保修期内，因不可抗力、使用不当或第三方原因造成的损坏，承包人不承担责任。
10. 违约责任
违约情形
承包人未按合同约定完成工程。
承包人未按合同约定提供合格材料。
发包人未按合同约定支付工程款。
违约责任承担
发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约金的计算方式详见本合同附件十一。
11. 争议解决
争议解决方式
发包人与承包人应友好协商解决争议。
如协商不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。
争议解决机构
争议解决机构为：[具体仲裁机构或法院名称]。
12. 合同变更
变更程序
合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。
变更内容