农药厂水电改造工程协议3篇.docx

该【农药厂水电改造工程协议3篇 】是由【无限书海】上传分享，文档一共【49】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【农药厂水电改造工程协议3篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
RESUME
农药厂水电改造工程协议
本合同目录一览
第一条 项目概况
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
项目工期
第二条 工程设计
设计依据
设计内容
设计质量
设计进度
第三条 施工准备
施工单位资质
施工组织设计
施工材料
施工人员
施工设备
第四条 施工过程
施工进度
施工质量
施工安全
施工文明施工
第五条 付款方式
付款比例
付款时间
付款方式
付款条件
第六条 保修期及维修
保修期
保修范围
维修责任
维修费用
第七条 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
第八条 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
第九条 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的责任
第十条 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
第十一条 附件
附件一：工程图纸
附件二：施工组织设计
附件三：设备清单
附件四：工程进度计划
附件五：其他相关文件
第十二条 合同变更
变更条件
变更程序
变更后的合同
第十三条 合同签订及生效
签订时间
签订地点
生效条件
生效时间
第十四条 合同附件
合同附件一：工程图纸
合同附件二：施工组织设计
合同附件三：设备清单
合同附件四：工程进度计划
合同附件五：其他相关文件
第一部分：合同如下：
第一条 项目概况
项目名称：农药厂水电改造工程
项目地点：农药厂厂区内
项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积5000平方米
项目内容：包括电气线路改造、供水管道改造、排水管道改造等
项目工期：自合同签订之日起60日内完成
第二条 工程设计
设计依据：国家相关标准、规范及农药厂实际情况
设计内容：电气线路设计、供水管道设计、排水管道设计等
设计质量：符合国家相关标准、规范及农药厂要求
设计进度：自合同签订之日起15日内完成设计，并提交农药厂审核
第三条 施工准备
施工单位资质：具有相应资质的施工单位
施工组织设计：施工单位应根据项目特点编制施工组织设计，报农药厂审核
施工材料：选用符合国家标准、规范的优质材料
施工人员：具备相应专业技能和经验的施工队伍
施工设备：提供满足施工要求的机械设备
第四条 施工过程
施工进度：按照施工组织设计进行，确保按时完成工程
施工质量：严格按照设计要求和质量标准进行施工，确保工程质量
施工安全：遵守国家相关安全规定，确保施工安全
施工文明施工：遵守国家相关文明施工规定，保持施工现场整洁
第五条 付款方式
付款比例：工程进度款按月支付，比例为已完成工程量的30%
付款时间：每月25日前支付上月工程进度款
付款方式：银行转账
第六条 保修期及维修
保修期：自工程竣工验收合格之日起2年
保修范围：电气线路、供水管道、排水管道等设施设备
维修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致设施设备损坏，由施工单位负责维修
维修费用：维修费用由施工单位承担
第七条 违约责任
违约情形：1）施工单位未按时完成工程；2）施工单位未按约定质量完成工程；3）施工单位未按约定履行保修义务等
违约责任：1）施工单位未按时完成工程，每延迟一日，应支付工程总额的1%作为违约金；2）施工单位未按约定质量完成工程，农药厂有权要求施工单位返工或修复，并承担相关费用；3）施工单位未按约定履行保修义务，每逾期一日，应支付工程总额的1%作为违约金
第八条 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议
争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
争议解决程序：诉讼过程中，双方应继续履行合同，直至法院判决
第九条 合同解除
合同解除条件：1）一方违约导致合同目的不能实现；2）不可抗力导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同
合同解除程序：提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由
合同解除后的责任：1）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任；2）因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任；3）双方协商一致解除合同的，应按照合同约定处理善后事宜
第十条 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效
合同终止条件：1）合同约定的工程完工并验收合格；2）合同约定的解除条件成就；3）双方协商一致终止合同
合同终止程序：合同终止后，双方应办理合同终止手续，并结清所有款项
第十一条 附件
附件一：工程图纸
附件二：施工组织设计
附件三：设备清单
附件四：工程进度计划
附件五：其他相关文件
第十二条 合同变更
变更条件：因国家政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需要变更
变更程序：1）提出变更的一方应书面通知对方；2）双方协商一致后，签订变更协议
变更后的合同：变更后的合同与本合同具有同等法律效力
第十三条 合同签订及生效
签订时间：本合同自双方代表签字盖章之日起生效
签订地点：农药厂厂区内
生效条件：本合同经双方签字盖章后生效
生效时间：自合同签订之日起生效
第十四条 合同附件
合同附件一：工程图纸
合同附件二：施工组织设计
合同附件三：设备清单
合同附件四：工程进度计划
合同附件五：其他相关文件