工程承包合同(玻璃幕).doc

建设工程施工合同
工程名称: 射箭馆玻璃幕工程
甲方: 射箭馆工程工程项目部
乙方:
日期:
建设工程施工合同
甲方: 射箭馆工程项目部
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和等、自愿、公平及诚实守信的原则,结合本工程的具体情况,协商一致订立本合同。
第一条:工程概况
工程名称: 射箭馆玻璃幕安装工程
工程地点: 兴隆台镇
承包范围:玻璃幕加工安装、采光带安装、铝塑板骨架焊接、铝塑板安装、节点防水、装、卸车。(承包范围不限于上述施工工程)
承包方式: 包工、包工具
工程量: ㎡(工程以实际发生量核算)
合同工期: 合同签订之日起,至2012年10月5日完工。
质量等级: 合格
合同价款: 每平方米单位工程造价为元,￥84500元。
(大写:捌万肆仟伍佰元整)
第二条:图纸
,甲方向乙方及时提供有效的施工图,经双方签字后按图施工;图纸变更应及时通知乙方,乙方必须严格按照图纸施工,满足设计及施工规范要求;
第三条:甲方责任
工程开工前甲方应及时办好相关进场手续及工程质量手续等这方面的工作,并及时提供准确的施工图纸及依据,供乙方作为施工的技术依据;
乙方准备进场施工之前应提前通知甲方,为确保道路、水、电均通为施工现场做好准备工作;
协调乙方的工程施工配合工作,为乙方施工创造良好的条件;
第四条:乙方责任
乙方应严格按照甲方提供的施工图进行施工,确保质量,并积极配合甲方做好相关质量验收报验工作;
施工过程中对甲方未明示之处提前提出意见,经甲方确认后施工;
,遵守施工现场的管理制度,做到安全、文明施工;
,做到文明施工;
,丢失按价赔偿。
第五条:延期开工、暂停施工、工期延误
由于甲方、土建方或不可抗力的因素,工期顺延;
乙方不得随意停工,如造成损失一切由乙方承担;
第六条:工程质量及验收
工程竣工验收,由乙方提交工程竣工验收申请给甲方,甲方收到申请后,2日内组织验收并签署验收意见;
第七条:付款方式(按工程实际情况而定)






第八条:保修
《建设工程质量管理条例》规定, 1 年免费维修,使用年限同房屋使用年限;
,乙方在接到甲方维修通知后,一周内派人到现场维修,由于乙方原因造成的维修费用由乙方负责,非乙方原因造成的质量问题,乙方不予承担该项维修费用;
,乙方不按规定的时间进行维修,甲方有权委托其它单位或个人进行维修,发生的费用从乙方质量保修金内扣除。
第九条:争议
合同执行期内,如甲、乙双方发生争议,应本着友好合作的精神,协商解决。协商不成时,诉讼至工程所在地人民法院。
第十条:违约
,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同。
,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由