建设工程项目合作框架协议 ppp项目合作框架协议 0.doc

建设工程项目合作框架协议 ppp项目合作框架协议_0建设工程项目合作框架协议ppp项目合作框架协议建设工程项目合作框架协议项目合作人:合作方本着公平、平等、互利的原则订立协议如下:第一条合作方自愿合作所接建筑工程项目,根据项目大小,合作方进行垫资,资金占用费为1分利息,出资人占有40%股份,其他合作方根据实际情况按比例进行分配。第二条合作方依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。第三条合作方共同经营,工程项目所产生的收益归全体合伙人所有,结算后按比例进行分配,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人按比例承担。第一文库网第四条合作方负有工程项目管理的义务及对工程项目进行监督查账的权利,参与管理的合作方按市场行情进行工资发放。前期承接项目及工程建设过程中所产生的费用均纳入费用报销范畴,由合作方共同聘请财务及会计进行资金核算及管理。第五条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。第六条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。第七条争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;合作人签字:xxxBT项目框架合作协议(新)项目合作协议框架协议贵州省xx市xx县xxx至xxxxxxxxx工程BT项目甲方:乙方:甲方决定对xxxxx道路按BT模式进行开发建设,按照“企业投资建设、政府组织回购,资金分期支付”的BT模式进行实施;乙方有意愿成为该项目的投资建设方。甲乙双方依照《中华人名共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律文件规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲乙双方在BT模式下投资、建设与回购xx路事宜初步协商一致,签订本框架协议。一、工程概况及内容:xxxxxxxx工程,道路全长共计公里。路面宽米,隧道处、桥梁座。路基土石方m3,防护工程m3。二、工期(以双方签订的正式协议为准)若由于甲乙双方任何一方的原因导致的工期延误,责任方应赔偿对方在此过程中造成的损失,同时工期顺延。若为乙方原因,在造成工期延误的这段时间内,乙方向甲方代付的费用不计息。若因人力不可抗拒的因素造成的工期延误,工期顺延,乙方必须以书面向甲方提出工期顺延的报告。三、本项目工程投资额安装工程费两大费用,最终实际投资额以本项目工程竣工后的实际工程量为基础、以本协议书第六条第2款建安工程费的取费根据为计价依据计算;工程决算书中的建安工程费以审计部门审定的工程量办理的工程决算金额为准。四、质量标准本项目工程设计应当满足《xxxx设计规范》(xxxx),按有关规范进行施工,最终达到《xxxxxx施工与质量验收规范》(xxxxx)规定的质量标准。五、,乙方为BT模式本项目工程的投资方和建设方。”企业投资建设、政府组织回购,资金分期支付”(Build-Transfer)的模式,由投资方组织项目实施机构,承担本项目工程的组织、建设与管理;甲方负责项目的前期工作和建设期应由业主承担的项目管理工作,并在本项目工程建成后按本协议约定条件回购本项目工程。六、代付费指由乙方代甲方支付的本项目工程前期费用,包括但不限于征地拆迁费、人员安置费、勘察费、设计费、监理费及服务于本项目的其他费;代付费不得超过本项目工程暂定投资额的30%。使用期限按双方签订的正式协议为准。代付费由乙方根据甲方的资金使用计划分批汇入在甲方的开户银行设立的共管账户,甲乙双方共同监管。代付费在共管账户中所产生的利息归乙方所有,计入乙方对本项目工程的投资额。(1)代付费的使用和归还时间甲方需要使用代付费时,甲方应于每次提款前5个工作日向乙方提交资金使用计划,乙方书面同意后,该款项方可由共管账户中汇出,甲方向乙方提供的资金使用计划应注明分期使用的详细时间、计划用款金额及预计归还时间等。代付费的使用对象原则上为本项目工程,甲方若需将代付费用于其它项目时,必须征得乙方的书面同意。归还时间以甲乙双方签订的正式协议为准。(2)代付费的回报:;若甲方超期使用代付款,则按回报率的两倍加息处理。回报费用所产生的税费由甲方支付。七、建筑安装工程费建筑安装工程费根据贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会、贵州省财政厅、贵州省审计厅、贵州省物价局文件(黔建办通[2005]36号)(即04定额)计价。人工、材料、机械台班单价按照xxxx工程预算中心提供的最新单价为准。(在定额缺项时,结合本工程的实际情况,根据市场价双方协商确定。)建筑安装工程费以设计图纸和工程量清单和以上工、料、机单价编制详细预算,最终以审计部