灯具安装合同范本.docx

灯具安装合同范本篇一:灯具安装合同灯具安装合同合同编号: 签订地点: 发包方:(以下简称“甲方”)承包方:(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就订立此合同,以资共同遵守。一、合同内容的金额:见附件清单。二、交货时间、地点、方式: 交货安装地点为: 三、付款方式: 1、合同签订后 2、月天内付款 3、工程全部完工后四、工程要求工程质保期:(从工程完工开始算)不扣质保金。五、验收 1、合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内; 2、验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品,并保证工程质量; 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失; 3、工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。七、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失; 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款; 3、产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收; 4、甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。 5、产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。八、违约责任违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。九、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十、产品所有权甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。十一、合同附件 1、 2、 3、经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准);甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书;合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。十二、争议解决 1、 2、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行;如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。十三、合同生效 1、本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效; 2、甲方:乙方: 代表人:代表人: 电话号码:电话号码: 日期:日期:本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。篇二:灯具安装施工合同户外LED亮化工程施工合同甲方: 乙方: 枣庄市山亭区第十八中学LED数码管亮化工程,未按照合同要求在20XX年2月10日前完成。现转包给乙方具体施工完善。经双方充分协商,本着互惠互利的原则,双方共同自愿签订如下条款: 一,乙方确保2月22日之前安装、调试完毕,交付建设单位验收和使用。二,结算方式: 1,乙方安装LED灯,综合费用为每米4元。(补贴机械费壹仟元整,给乙方。) 2、乙方施工完毕,建设单位验收合格后,按实际安装工程量,一次性结清安装费给乙方。 3、乙方在施工过程中,人为损坏灯具及电器设备等,按价赔偿给甲方,造成后果一切由乙方负责。 4、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用,乙方自理。三、乙方转包甲方本合同项下的业务,完全是合同关系,乙方自纠组织人员施工,负责给施工人员支付报酬等。乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。四、违约责任本合同甲、乙双方共同遵守,甲、乙双方任何一方违约,罚款壹万元人民币。(任何一方违约,违约金从该方所得利润中扣除。) 五、本合同一式三份,甲、乙双方及见证人各持一份,三方签字盖章后生效。六、帐清本合同无效。甲方:乙方: 代表:代表: 年月日篇三:灯具供货安装合同灯具供货安装合同发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。 4、承包方式:包工包料。 5、合同工期: 供货日期:合同签订之日(预付款到账)起25天内运送到田方指定工地,即年月日前所有灯具运抵施工现场,装并交验完毕。 6、产品质量:优质 7、合同价款: 优惠后