产品加工合同协议书详细版.docx

加工合同甲方: 乙方: 签订日期: 年 月 日承揽方(甲方): 定作方(乙方): 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输第六条加工费结算办法与时间第七条乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。,由甲方赔偿损失。,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的 %o偿付违约金。,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 %的违约金。,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。,应当赔偿甲方因此造成的损失。,应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:,有权签署并有能力履行本合同。。,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:,有权签署并有能力履行本合同。。,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开