4#给排水班组施工协议.doc

安装队：陈明（以下简称甲方）
班 组 ：陈洪（经下简称乙方）
经甲乙双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
　　一、工程名称：曦城4#住宅楼。
二、工程地点：成都市金仙桥。
三、分包工程范围：水施及图纸会审所示内容、雨水管。不包括内容(现浇洞及梁侧开槽、 新开洞、地下室部分等)。
四、分包工程期限：总包合同所要求工期。
五、分包方式：单包工。
六、合同价款：合同价=建筑面积×55元/平方米+变更（签证）价款，工程变更增加按照四川省2000定额人工费按实计取。
第二条 工程款支付
按工程进度的约80%支付（即按四川2000安装定额人工费计算），按此标准每月15~20日支付上月的工资。余额在工程部验收后合格30日内支付。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底并组织工程相关单位验收，乙方按照施工图纸和有关技术资料要求，精心组织施工，并组织自检，合格后请甲方组织验收，以保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救时，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交低，提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方与总包方提供的安全生产设施，乙方经检查合格后方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，乙方必须与管辖人员签署安全责任书，并报送甲方。
二、在施工过程中，乙方因违反消防条例、法规及项目相关管理部门有关规定造成的一切事故，由乙方负责。
第五条 生活管理
乙方工人进场后，现场住宿由甲方负责安排、伙食问题由乙方自理。
第六条 施工机具
一、施工机具由甲方负责。
二、对上级部门负责供应的各类机具、械，乙方应认真保管爱护，如有丢失、损坏，乙方负责赔偿。机具的自然损耗与乙方无关。
第七条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关进度计划、材料供应计划等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。如违反现场管理制度和有不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、班级组织架构由乙方自行安排，但必须由甲方审批同意，并要保持持久相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准外来人员出入现场和住宿。
第八条 违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、协议签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如果一方违约，应向对方赔偿合同总价的30%的违约金，同时该协议暂停执行。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成全责范围工程量，否则每逾期一天，应赔偿给甲方3000元逾期违约金。如因土建和其他非乙方原因影响总工期，乙方不负责任。
第九条 附则
一、本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可向合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本协议一式