装饰装修施工合同.doc

装饰装修施工合同
装饰装修施工合同












发包方： 承包方： 1 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
．2 甲方提供的材料、设备，甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。

第五条 工程价款的结算
合同一经签订，以甲、乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：
．1 乙方进场前 日内，甲方应付总工程款的 计人民
币：
元（大写）： 。
．2当工期进度过半甲方第二次付总工程款的 ，计： 元（大写） 。

．3 剩余尾款待甲方工程竣工验收后结算，计： 元（大写）：
工程验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交给甲方，甲方结清尾款。

第六条 工程工期
甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所带来的措施费用。
甲方未按约定完成工作，影响工期未能按时完工的，工期顺延并每延期一天，甲方应支付人民币 元（大写） 的补偿费至完工之日。
乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。若未能按期完工，没延期一天乙方支付人民币 元（大写） 的补偿费。
因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗拒等因素影响导致停工8小时以上（累计计算），按一天顺延工期。
由甲方自行挑选的材料、设备，因质量低不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费由乙方承担工期不变。
在施工中因工程质量问题，双方意见不一致而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调，尽快解决纠纷以继续施工。
施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
施工中甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容，所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
甲方未按期支付工程款，工期相应顺延，每延期一天应按延期未付款的2%向乙方支付违约金。

第七条 工程质量及验收
．1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
．2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，手续以签单为准，甲方不按时参与隐蔽工程和中间工程的检查与验收，乙方可以自行验收，甲方应予以确认，甲方要求复验时，乙方按要求办理复验，若复验合格甲方应承担复验费用，由此造成的窝工，工期将顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也予顺延。