广告牌制作合同.docx

广告牌制作合同
【各位读友，本文仅供参考，望各位读 者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】祝大家工作顺利】
户外广告牌制作合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的 有关细则规定，结合广告产品具体情起发生效力。
甲 方：
代表人：
年__月 __日
乙 方：
代表人：
年__月 __日
广告牌制作合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的
有关细则规定， 结合广告产品具体情况，
经双方协商一致，本着自愿、平等、互
利为原则，签订如下条款，共同遵信执
守。
一、项目名称和地点
1、项目名称：
2、工程地点：
3、二、工程内容：
、依据甲乙双方确认的效果图施
工、工程做法及选材。
、 乙方负责广告牌钢结构配件加工
及钢结构配件运输、安装、吸塑字、基
础、由乙方自理。合同生效后，
三、承包方式和造价：
整、 最终详细金额根据报价表的单
价和实际尺寸、数量计算、
2、本项目由甲方以包工、包料、包
审批手续的方式委托乙方加工、安装、
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：合同签订后甲方支付给
乙方工程总造价的 50%,计人民币元 ;广
告制作安装完毕验收合格再支付工程总
造价的 47%， 计人民币元 ;3%作为乙方的
保修保障金合计人民币，满一年后 5 天
内，甲方负责与乙方结清余款。
五、 工程期限为 15 天，其中加工
配件 5天，运输 1 天,安装 9 天。
六、双方责任
甲方责任
开工前甲方为乙方施工接提供电
源，由乙方负责接通电源。甲方协助乙
方选好材料堆放场地。
2、原材料堆放场地如为有偿占用，
由甲方负责其费用 ;材料存放期间由乙方
负责看管，如因看管不力造成丢失或损
坏与甲方无关。
甲方派驻工地代表， 对工程进度、
工程质量进行监督，办理工程中应由甲
方解决的问题，以及其它事宜。
甲方应按本合同及时拔付工程款
项。如工程款不能及时到位，工期相应
顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方
负责其施工人员滞留损失。施工人员误
工每人每天 300 元。
甲方负责工程价款拔付和竣工结
算，负责组织工程竣工验收。
如甲方未按合同约定期限支付余
款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙
方有权对该广告进行处理或拍卖，同时
此合同终止。 造成停工待料或窝工情况，
甲方负责其施工人员滞留损失。施工人
员误工每人每天 300 元、工期顺延。在
广告牌所有余款未付清之前、广告牌的
所有权归乙方所有。
7、甲方负责广告牌的前期审批，如
因乙方批准手续不全，施工期间遇到城
管以及其他监察机关的纠察时甲方负责
协调至正常施工止、工期相应顺延。
乙方责任
乙方负责按质按量完成合同所约
定的项目内容， 并确保广告结构安全性。
广告牌设计基本抗风设计值为 8 级） 。广
告吸塑字质保期为 2 年， ;如因安装不当
导致广告牌出现质量问题，责任由乙方
承担 ;在施工过程中，乙方要认真做好施
工安全工作，对施工中出现的人员伤亡
事故， 由乙方负责;在广告牌使用过程中，
如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此
对第三方造成的人身和财产损失由乙方
承担责任。
2、由于乙方原因，未能在合同规定
的时间内完工，每逾期一日按工程总造
价的 3%赔偿甲方损失。
3、施工中出现的问题由甲、乙双方
协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害或
停电原因，工期顺延。
4、非经甲方书面同意，乙方不得转
包工程，否则，甲方有权拒付工程款。
5、在保修期内，乙方首年对广告塔
维护、保养一次，费用由乙方承担。以
后的设施维护由甲方按使用说明书定期
检修和维护。
6、保修期内，乙方不能按照标准进
行维修维护或保修质量不符合要求，甲
方有权扣除保证金， 直至保修质量合格。
7、乙方只对审批有效的工程负责、
甲方临时追加的项目如出现城管的纠
纷、甲方负责协调至正常施工为止、造
成停工待料或窝工情况，甲方负责其施
工人员滞留损失。施工人员误工每人每
天 300、工期顺延。
七、违约责任：如果甲乙双方发生
纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由
该工程所在地人民法院裁决。
八、附件：
《广告牌效果图壹套、报价表壹套》
附则：
合同未尽事宜，由双方协商解决，
补充协议，作为合同附件共同遵守。
本合同一式两份，具有同守效力，
甲、乙双方各持一份。
经甲方确认后的设计图纸为本合同
的有效文件。如图纸内容变更，附变更 备忘录。
年月日年月日 户外广告牌制作合同 甲方：武汉世通物流股份有限公司 乙方：武汉市天鹰时代广告有限公
司
根据《中华