建筑工地工程合同书.docx

建筑工地工程合同书
建筑工地工程合同书1
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定，甲方将道路（硬化）工程发包给乙方施当，但工期也予顺延。
4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。
5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。
第六条：工程价款的支付及结算的约定
1、合同生效后日内，甲方应当支付合同总价的%预付款，该笔预付款同时作为本合同履行的定金，计人民币元。
2、工程完工后，经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。










3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后____日内，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%，计人民币元。
4、其余5%的质量保证金，待质量保期满后15个工作日内支付。如保修期内由于乙方缘由产生的质量问题，由乙方修理，如乙方在接到修理通知后2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方担当。质量保证金不计算利息。
第七条：关于材料和设备供应的约定
1、本工程甲方负责选购 供应的材料和设备（详细见本合同附件）。材料和设备应当符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料和设备，经乙方验收后，由乙方负责无偿保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
2、凡由乙方选购 的材料和设备，必需事先征得甲方同意。如不符合质量要求或规格有差异，禁止运用。若已运用，对工程造成的其他损失（包括但不限于拆除、重新施工等）由乙方负责。
第八条：嘉奖和违约责任
1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工____日，甲方支付乙方元，并顺延工期。甲方不按合同的约定付款，则每拖延____日，按应付款额的万分之一支付违约金。
2、由于乙方缘由造成不能按期完工的，则每拖延____日，按全部工程款的1‰支付违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前____日，甲方支付乙方元，作为嘉奖。










3、乙方根据甲方要求，全部工程项目达到优良标准时，除按本合同第五条其次款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。
4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场的陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
5、甲方未办理任何手续，擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。
6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责复原原状并担当由此给甲方造成的损失。
7、除法定免责的情形外，若因乙方自己缘由造成合同无法接着履行，乙方应当刚好通知甲方解除合同。因乙方缘由导致合同解除的，乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外，同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。
第九条保修期： 本工程的质量保修期：自工程竣工验收合格之日起________年。
第十条：争议的解决方式 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；假如协商不能解决，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条：其它