建筑工地施工合同范本.docx

本文档为Word版本，可随意编辑
2
建筑工地施工合同范本
建造工地施工合同范本
　　现今无数公民的维权意识在不断增添，无数场合都离不了合同，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。信任无数伴侣都对拟合同感到格外烦恼吧，下列方支付乙方定金__________元。
　　乙方完成木工、瓷砖铺贴等项目，并由甲方验收通过后3天内支付乙方项目款__________元。
　　乙方完成其余全部项目〔包括清洁〕，并由甲方验收通过后3天内支付乙方项目款__________元。
　　最后_________元在甲方入住__________周，并确保装修质量可靠后支付。但支付的最后期限不超过实际竣工后__________天。
　　2、本项目保修期为________年。保修期从竣工验收完毕，甲方结清全部款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、迟延甲方的修理工程。
　　3、保修期外的修理费用，可以由双方商议确定。
　　4、双方款项往来，均应出具收据。
　　五、其它事项
　　1、 甲方工作：
　　〔1〕甲方应在动工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并表明使用留意事项。
本文档为Word版本，可随意编辑
5
　　〔2〕做好施工中因暂时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
　　〔3〕如的确须要拆改原建造构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当承当有关费用。
　　2、乙方工作：
　　〔1〕参与甲方组织的施工图纸或做法表明现场交底。
　　〔2〕指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。
　　〔3〕未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随便拆改原有建造承重构造及各种共用设备管线。
　　六、违约责任和纠纷解决
　　1、由于甲方缘由导致延期动工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方50元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3%支付违约金。
　　2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3%向甲方支付违约金。
　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建造承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由甲方负责并担责任。
　　4、乙方擅自拆改原有建造承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并承当责任。
本文档为Word版本，可随意编辑
6
　　5、因项目质量双方发生争议时，配合双方应本着合作的精神商议解决。当事人不肯通过商议、调解解决，或商议、调解解决不成时，可以根据本合同商定向人民法院提起诉讼。
　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　八、合同附件与本合同同样有法律效力。
　　甲方〔签章〕：____________
　　身份证：__________________
　　联系办法：____日期：____________________
　　乙方〔签章〕：____________
　　身份证：__________