外墙聚氨酯板保温施工合同.docx

篇一:聚氨酯保温施工合同
聚氨酯保温施工合同
建设单位(甲方):施工单位(乙方):大连一冷冷冻机有限公司
保温材料采用聚氨脂硬质泡沫塑料(以下简称:硬泡)
一、工程名称、地址及范围: 。
二、技术质量要求:按国家标准执行,库体聚氨酯喷涂(容重≥32~35kg/m3)。
三、工程价款:总工程量约为产每立方价格外墙面聚氨脂喷涂厚度15cm,地面喷涂厚度15cm,屋面聚氨脂喷涂厚度20cm,库内间墙喷涂厚度12cm。工程总金额为元,结算时以实际工程量为准。
付款方式:首付工程款50%元。工程完成50%后,再付工程款40%。余款以最后竣工实际发生量计算。
如果甲方没有按照约定的付款方式进行付款,逾期三日的,乙方有权立即停工。工期: 年月份开始, 月份结
束。甲方应于施工开始前,提早准备施工条件,并在具备施工条件后,书面通知乙方,由于不可抗力、停电等原因影响工期可顺延。
四、工程竣工与验收:工程竣工后,两天内甲方应确认乙方实际工程量并组织验收,验收合格后双方签订竣工验收单,即工程移交给甲方,如未及时验收或未经验收,擅自动用或使用,则视为工程合格。
五、双方职责范围:甲方派出工地代表,对工程进度质量等事项
实行全过程跟踪监督检察,发现问题及时解决;甲方需免费为乙方提供施工用水电,协助解决食宿问题。乙方进入工地后,双方共同测定工程量,双方签定后供决算使用。
六、设备进出工地:乙方设备进入甲方工地,应由甲方工地代表出具设备进场函,工程竣工后,甲方应保证乙方设备安全运出工地,不得以任何借口留置、扣留;否则乙方设备每滞留甲方工地一天,甲方承担违约金2000元。
七、风险承担合同约定施工期内原料涨价,风险由乙方承担;由于甲方施工条件致使工期延误后出现原料涨价,风险由甲方承担,甲方应补足原料涨价的差额。
八、违约责任:
1、甲方未按约定付款,按未付款金额银行同期贷款利息支付违约金。
2、因甲方原因和不可抗力造成的工期延误,工期相应顺延,因甲方原因造成的工期延误由甲方承担乙方设备台班费每台500元/天。
九、合同纠纷解决方式:双方因合同发生争议,先行协商解决,协商不成,由原告所在在人民法院管辖。
其他约定事项:
甲方: 乙方:大连一冷冷冻机有限公司单位名称:(章) 单位名称:(章)
甲方代表:乙方代表:
开户银行:开户银行:
帐号: 帐号:
年月日
聚氨酯保温施工合同
甲方:
企业名称甲方代表地址日期
乙方:
企业名称甲方代表地址日期
篇二:外墙聚氨酯保温合同
外墙保温施工
合同
大连正罡房地产开发有限公司
2012年4月20日
外墙聚氨酯保温合同
甲方:大连正罡房地产开发有限公司
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同条列》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方友好协商,就七星新城外墙聚氨酯保温工程达成如下协议:
第一条:工程概况
1、
2、
3、
4、工程名称:谢屯镇小学工程地点:瓦房店市谢屯镇工程内容:聚氨酯发泡保温工期要求:开工时间:2012年4月25日;竣工时间:2012年5月25日。
5、
6、工程量:女儿墙以下所有外墙保温约4000平方米。质量标准:执行国家标准及甲方要求。
第二条:合同价款及技术要求
1、聚氨酯外墙保温单价:105元/平方米(按实际面积计算)。
2、
3
、合同总价约42万元。品牌要求:聚氨酯:烟台万华
界面剂:安邦外墙
颗粒胶粉:北京金博尔
抹面聚合物砂浆:北京金博尔
碱性网格布:北京联合基业
4、技术要求:—5cm,密度大于35公斤/平方米;抹聚苯颗粒找平必须二遍成活;耐碱性网格布搭接应大于5cm。
5、其他规定见施工交底(与本合同同等法律效力)。
第三条:工程验收
1、
2、材料进场验收方式:对照乙方送来的样品、进行现场检查验收。工程竣工以楼为单位书面报甲方、监理、建设单位验收,并提供产品合格证、检验合格证。
3、保修期:单位工程竣工验收以用户钥匙为准,保修期为一年。
第四条:安全事项
甲乙方应做好安全措施,在施工期间发生事故及伤亡,根据责任大小由甲乙双方承担。
第五条:工程价款支付
1、
2、
3
、工程预付款:合同鉴定生效后,无预付款。工程进度款:材料进场后,支付乙方26万元材料费。工程结算款:完成合同约定的工程内容,竣工验收合格、结算完毕后,余款抵给乙方一套七星新城的住宅楼(根据余款额多少给予相应的平方米的住宅楼,房价以市场销售价为准)。
第六条:双方责任
1、甲方责任
①、组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底。
②、甲方负责协调乙方与其他施工