围挡施工合同.doc

围挡施工合同,施工合同协议书,施工合同范本,小工程施工合同协议书,临时围挡施工合同,工地围挡工程合同,安全围挡施工合同,市政围挡施工合同,施工合同范本最新,简单施工合同协议书发包方:****** (以下简称甲方)
承包方:****** (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就围挡的基础、制作、安装等事宜达成如下一致协议:
第一条:工地名称及内容
1、工程名称:******。
2、工程内容:围挡基础施工,制作、安装等。
第二条:工程地点:******。
第三条:工程结算及支付方式
1、结算及承包方式:
本围挡施工工程总造价为******具体以实际发生工程量为准,围挡施工采用固定单价合同(延长米)。本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。
2、支付方式:
A、本合同签订完毕后五个工作日内,甲方向乙方支付总价款的20%工程款。
B、甲方在乙方将材料进场后五个工作日内,支付30%工程款。
C、甲方在围挡整体安装完毕后10日内,甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算,扣除实际结算总额的3%作为工程质量保证金,余款甲方须在结算后10日内支付给乙方,质量保证金在保修期(1年)后一次性付给乙方,如一年内甲方自行拆除,自拆除之日起三日内一次性支付给乙方。
D、甲方付款前,乙方应提供等额有效的增值税专用发票(税率为
**%),否则甲方有权迟延支付相应款项且不承担任何责任。
第四条:工期及质保期
总工期为**天。具体开工日期以乙方签收甲方开工通知书为准。本工程质保期为一年。
如遇到不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造成停工,工期顺延。
第五条:双方责任
甲方责任:
1、负责工程的前期审批。
2、向乙方提供广告牌准确位置,确保此位置无管道线路及其它障碍物。
3、提供现状施工场地。
乙方责任:
1、严格按照合同约定工期制作、安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。
3、如现场条件与原定方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
4、负责按质按量完成合同约定的项目内容,如因安装不当导致围挡出现质量问题,一切责任由乙方承担。
5、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
6、在保修期内,围挡的维护费用由乙方承担。
第六条:关于验收
乙方工程完工并达到验收条件后,通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知后7日内未验收工程,视为通过验收。
第七条:违约责任
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之三计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成围挡,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。
3、乙方应保证工程质量,结构牢固。
第八条:本合同自签订之日起生效,本合同一式四份,甲乙两方各执两份,任何一方违约,另一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条:未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方: 乙方:
代