民事起诉状（装修合同纠纷）.docx

编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
民事起诉状（装修合同纠纷）
甲方：___________________
乙方：_________________
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
民事起诉状（装修合同纠纷）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
民事起诉状原告被告诉讼请求请求人民法院依法判决1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》；2、被告退还原告已付装修款100000元人民币，被告的经营者以个人财产对10万元承担责任；3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告平坝区？房屋进行室内装修，工程日期为8月28日至11月18日，签订合同当日原告支付了10万元装修款。
年10月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。
原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定12月20日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致？人民法院具状人二零二零年一月十四月