建筑工地施工合同范本(6篇).docx

本文档为Word版本，可随意编辑
2
建筑工地施工合同范本(6篇)
建造工地施工合同范本(6篇)
　　在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有肯定的自在。合同有不同的类型，于乙方自身缘由造成不能按期施工，买方有权利将项目的所有或局部外包，相应造成的损失所有由乙方承当。
　　九、违约责任
　　。除本合同另有规定外，违约方应承当因而给相对方造成的损失。
　　，乙双方任意一方造成违约、逾期动工或项目完工日期晚于商定工期的，每逾期____日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期____日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
　　，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的项目质量如不合乎国家规范和合同商定规范的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金缺乏以弥补因项目质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
　　，。
本文档为Word版本，可随意编辑
5
　　，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因而而遭遇的损失。
　　十、争议解决
　　凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好商议解决。双方未能就争议事项达成协议，那么任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会根据其现行有效的仲裁规那么进行仲裁。
　　十一、其他条款
　　，甲乙双方均不得随便变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同商议签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
　　，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，
　　甲方：乙方：
　　法定代表人：法定代表人：
　　签字日期：年____月
建造工地施工合同范本2
　　发包方：〔下列简称甲方〕
　　承包方：〔下列简称乙方〕
　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，经双方商议一致，订立本合同。
　　一、项目概况
本文档为Word版本，可随意编辑
7
　　：
　　：金
　　：小区所有配电项目
　　1、小区全部箱变的安装调试
　　2、小区内高下压电缆敷设、制作、接线。
　　3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
　　4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
　　5、小区配电项目图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
　　二、承包方式及合同价款
　　：包工、包料、包工期、包平安、包质量。
　　：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额〔大写〕：贰XX万元整元
　　该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调节，由乙方包干使用。阳光花园动工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方暂时施工用电使用，施
　　工完结后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
　　：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
　　1、一期1000A箱变项目造价为397270元，由甲方在一期项目完结后一次性支付给乙方。
　　2、二期项目在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变根底完成、____区主设备〔箱变〕入场后甲方付给乙方残余款项的20%。
本文档为Word版本，可随意编辑
8
　　3、二期项目在小区____区电缆敷设完成、高下压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方残余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高下压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方残余款项的20%。
　　4、二期项目项目安装调试完成甲方支付乙方残余款项的10%。
　　5、二期项目竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证实文件，并在得到供电管理部门明确的同意接管小区配电项目书面文件后____日内由甲方支付到本合同所有项目款的90%，残余10%作为保证金，待所有配电项目接管后一次性付给乙方。
　　6、