外墙多彩仿石漆施工合同.doc

该【外墙多彩仿石漆施工合同 】是由【世界末末日】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【外墙多彩仿石漆施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。外墙多彩仿石漆施工合同
发包人:〔甲方〕承包人:〔乙方〕
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量治理条例》等法律、法规之规定,在公正互利的根底上,经友好协商,以下双方达成如下协议:
一、、工程名称:
、工程地点:二、承包方式
依据施工图纸所示图纸按业主方确定的样板,按固定单价包干的包工、不包料、包质量、包安全的方式承包。
三、承包范围及内容
1、范围:多层及高层两栋楼的外墙及线条多彩仿石漆、局部使用的外墙拉毛平涂涂料,外喷多彩仿石漆工程。
2、内容:工作内容及要求:多彩仿石漆:
基层处理〔外表灰浆、浮灰、油污、附着物等清理干净;基层的蜂窝、沙眼和细小孔洞等,可用腻子修补〕;
刮外墙纤维腻子两遍或多遍刮平为原则;
滚多彩真石漆专用抗碱底漆一道;
胶带黑缝分格;
喷多彩中度漆一道;
多彩仿石漆二道;
喷罩面漆一道;一般外墙涂料:
基层处理〔外表灰浆、浮灰、油污、附着物等清理干净;基层的蜂窝、沙眼和细小孔洞等,可用腻子修补〕;
刮外墙纤维腻子两遍或多遍刮平为原则;
刷底漆涂料;
喷面漆涂料二遍;
各部位的颜色、图样按效果图及样板要求施工。四、本工程外墙涂装工程合同价款
1、工程总金额:本工程合同价款暂定:〔大写:元整〕;
2、本工程承受固定包干不包料单价方式承包,多彩仿石漆每平方固定包干单价元/㎡〔大写: 元每平方米<注:门窗洞口除面积>〕,一般外墙涂料每平米固定包干单价为元/㎡〔大写:元每平米〕〔此价格在施工中乙方不能以任何理由向甲方增加价格〕。
3、乙方风险自担,自负盈亏。单价包括机械费、人工费、损消耗、物料搬运费、保洁费、各种措施费、赶工、文明施工费、安全施工费、风险费、临时设施费、材料检验试验费、治理费、利润以及完本钱工程不行欠缺的工作及责任的全部费用。但不包括总包方协作费,总包方必需无偿供给外墙脚手架。
4、工程量计算依据及确认:按实际施工面积计算工程量。五、工期
1、开工日期:紧接上道工序即时开工。
2、竣工日期:承包方必需充分组织施工力气,包括施工人员及材料筹备确保工期。首期楼总工期为 天最终以发包方和工程部规定时间为准。
3、承包人应在按合同文件甲方和工程部的规定的时间内完本钱工程。假设由于承包人缘由导致工期延误,每延误一天,每拖延一天罚款3000元,且甲方有权增加第三方人员进场施工,由此产生的费用从乙方的工程款中扣除。
4、工期延误
以下缘由造成工期延误,经发包人、监理确认,工期相应顺延:
①发包人未能按合同商定供给图纸、施工场地、供给施工用水用电接驳点。
②发包人、监理未按合同商定供给所需指令、批准等,致使施工不能正常进展。
③不行抗力。不行抗力包括战斗、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾,以及以下几方面的自然灾难:
a、烈度为六级以上地震;
b、八级以上持续一天的大风。六、工程款的结算方式
工人每月生活费按时支付,每人每月最高元,如有特别状况,可以协商解决;在工程完毕后,余下工程款在交付后本年内付清。乙方不得带工人到工程部去要工程款。
七、工程质量
1、本工程质量等级必需到达“合格”,质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真依据标准、标准和设计图纸要求以及发包人、监理依据合同发出的指令施工,随时承受发包人、监理的检查检验,为检查、检验供给便利条件,并依据要求向发包人及监理供给与工程质量有关的技术资料。
3、工程质量达不到商定标准的局部,承包人应按发包人和监理的要求撤除和重施工,直到符合商定标准。因承包人缘由达不到商定标准,由承包人担当撤除和重施工的费用,工期不予顺延。
4、基面要求平坦、无浮尘,含水率小于10%,并对整体墙面进展检查是否有空鼓现象,并对粗糙外表进展修补打磨,确保墙体整体效果。
5、墙面批腻子施工:腻子分二、三遍进展,并用砂纸打磨,批刮以整体平坦为准,垂直度、平坦度必需到达标准要求。
6、抗碱封闭底漆施工:承受抗碱封闭底漆进展施工,最好先滚涂,再用排刷刷一遍,增加墙体与面涂的粘合强度及防水功能,要求涂刷均匀,无漏刷。
7、主涂层多彩真石漆施工:喷涂完成后真石漆漆膜平均厚度必需到达
2-3mm。要求外表均匀平坦、无漏喷、无色差、无明显接搓等现象。
8、勾缝修整施工:勾缝要求匀直,确保墙面整体美观。
9、保护漆施工:待上述工序全部完成后,承受专用罩面漆进展施工,可用滚筒在外表均匀涂布,提高整体墙面的抗污自洁力气及防水功能,增加外墙整体效果。
十一、乙方责任
1、按本合同规定工期组织施工,确保按期竣工。
2、遵守地方政府及有关部门对施工场地治理规定,如违反相关规定,一切
后果由乙方自行担当。
3、乙方依据甲方供给的设计图纸及技术参数自行组织设备、材料进场。
4、听从甲方的领导,做好对总包单位工序验收交接工作,协作好总包单位、业主、监理对该分项工程进展验收。
5、做好施工记录,各工序的自检、互检等工作及现场文明施工治理工作。
6、乙方使用的材料或已加工为成品的,应按甲方指定的位置堆放整齐,保持现场干净,做到“工完料尽场地清”。
7、施工现场安排专职施工员、质检员、安全员,加强自检,觉察质量问题准时订正、安全隐患准时整改;施工人员在施工过程中必需确保安全。正确使用安全防护用品杜绝违章操作,由于自身治理不到位,不服治理不到位,不听从甲方安全治理违章经处理以不改正,发生安全事故均由乙方负责。
8、乙方所施工的工程,必需检测合格前方可进展下道工序施工。
9、乙方须实行相应措施对已施工完成的成品进展保护,不得损坏总包及施工现场的设施。
10、乙方在施工过程中必需听从甲方、业主、监理的指挥,如发生违章作业责令其整改,必需时可令其停工整顿,由此造成的一切后果概由乙方责任。
11、加强对成品、半成品的保护工作,任何缘由造成的验收前的污染、损坏,乙方必需无条件的清理、更换,甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。
12、施工前对墙体、基面进展全面检查验收,确定无误后再进展施工。乙方已经施工后,再提出原基层有问题,甲方不进展整改。
十二、竣工验收
1、乙方在完成该分项工程并自检合格后,向甲方提出验收申请报告,甲方在收到报告五天内组织验收并书面提出整改意见,乙方按整改意见进展整改。
2、甲方在收到乙方验收申请报告后五天内依据国家相关标准及行业标准进展验收,无正值理由不组织验收,不提出修改意见,则视为竣工报告被批准,即可办理结算手续。
3、阅历收符合国家质量标准,自验收完毕起五天内乙方应向甲方移交完毕,而甲方未按时接收而导致已验收工程的损坏,造成经济损失由甲方担当,反之则由乙方担当。
十三、其他
1、如甲乙双方对施工的分包工程在执行过程和结算时存在异议,双方协调不成,可向合同工程所在地的人民法院申请诉讼,由此产生的一切费用均由责任方负责。
2、乙方所施工的分项工程在质保期内如消灭质量问题,乙方在接到甲方通知后必需在第一时间内到现场进展处理,相关费用概由乙方担当。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
4、本合同一式肆份,双方各执贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自行失效。
〔本页以下无正文〕
甲方〔盖章〕: 乙方〔盖章〕:
法人代表:〔签字〕 法人代表:〔签字〕
授权托付人〔签字〕: 授权托付人〔签字〕:
: :
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
行号: 行号:
签订日期: 签订日期: